【导语】模版施工劳务合同怎么写?我们为您准备了1篇优秀的施工合同合同范本、样本和模板,告诉您书写模版施工劳务合同在排版和内容上有哪些注意事项,希望对您有所帮助。
【第1份 】装饰装修合同模版(有利于施工方)
合同编号_____
装饰装修 施工合同
发包人 (简称甲方)
承包人 (简称乙方)
依照《中华人民共和国 合同法 》以及其他有关法律、 法规 的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 工程概况和造价
1、 甲方装饰装修的办公室 /商铺系合法拥有。
甲方承诺其有权对该办公室 /商铺进行装饰装修,由此而产生的一切后果由甲方承担责任。
乙方为经工商行政管理部门核准登记的企业 ,企业资质情况: 。
2、 施工地址 市 区(县) 路 号(弄)
楼 室。
3、 该办公楼 /商铺/住宅套内施工面积 平方米,结构:
4、 装饰装修内容:见附件《装饰装修施工内容表》。
5、 施工承包方式 (包工包料、清包、部分承包)。
6、 总价款: 元,人民币(大写) 元。
其中:材料费 元,人工费 元。
拆除费 元,清洁、搬运、运输费 元。
其他费用 元,税金 元。
总价款是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额,在一般情况下,竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款(预算价)的 %。
合同签订生效后,如甲方变更或增加施工内容和材料的,变更或增加部分的 工程款 双方协商确定。
第二条 工期
1、 本工程总工期为 天,自 年 月 日开工,至
年 月 日竣工。
2、 发生以下情况,工期顺延,乙方不承担责任
(1) 甲方未能按合同约定提供开工条件的。
(2) 甲方增加或变更施工内容、装饰材料及设备,或变更设计的。
(3) 甲方未按时验收隐蔽工程的。
(4) 甲方未按时支付工程款的。
(5) 因甲方通知停工或者错误指令导致工期延误的。
(6) 其他不可抗力或非因乙方原因造成的工期延误。
第三条 材料供应
3、 甲方提供的材料、设备,应是符合设计要求的合格产品,并且应按时送达现场,甲、乙双方对材料应办妥验收、交接手续,如甲方未与乙方办妥验收、交接手续,不利后果甲方自负。如甲方委托乙方负责保管的,其保管费、保管要求等可由双方书面约定,如双方未书面约定,甲方不承担保管责任。
4、 乙方提供的材料、设备见:附件《工程主材料报价单》
乙方提供的材料、设备,应通知甲方验收。凡未经甲方验收或不符合工程主材料报价单中要求的材料,应禁止使用。甲方应在收到乙方通知的 天内对乙方提供的材料、设备等进行质量验收,逾期视为甲方同意使用。
5、 施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,如甲方仍坚持使用的,由此造成工程质量问题,责任由甲方承担。
6、 甲方或者乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量 10项强制性国家标准》。
第四条 工程质量及验收
1、 本工程质量及验收标准,按照以下第 项约定:
( 1)国家及 市的现行的建筑装饰装修工程质量验收标准。
( 2) 。
2、 本工程由 方设计,提供施工图纸,一式 份。
3、 甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期相应顺延,甲方承担相应责任。
4、 由于乙方原因造成工程质量事故的,其一切返工费用由乙方承担,原定工期不变,如需变化的,由甲、乙双方协商确定。
5、 在施工过程中,甲方提出变更修改设计、增减工程项目或变更材料设备,须提前与乙方协商,在双方签订书面的工程项目变更单后正式生效,方能进行施工,由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。
凡甲方私自与施工人员或其他管理人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切法律后果,由甲方自负;给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、 甲、乙双方均有责任及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,并共同开展现场验收。甲方不能按预约日期参加验收的,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验通过,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延;若复验不通过,其返工费用乙方承担,工期不变。
7、 工程竣工后,乙方应通知甲方在 日内组织验收。验收通过的,办理验收移交手续,并由甲方按照约定付清全部价款。如竣工验收通过,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。工程未经验收或验收不通过的,甲方有权拒收,乙方承担返工及延期交付的责任。
8、 如甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。甲方在收到乙方验收通知后,未在规定时间内验收又未通知改期,或恶意拖延验收时间的,逾期之日视为工程验收合格。
9、 工程竣工验收通过,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修单》。保修期商定为 年。乙方同时提供管线竣工图等资料。凭保修单实行保修,保修期从竣工验收通过之日算起。
10、 凡阶段性项目结束和工程全部竣工,甲、乙双方都需进行阶段性验收和工程竣工总验收,并在验收单上签字确认后方能交付使用。甲方在未经验收和交付的情况下使用,其自行承担相应后果。
11、 乙方仅对其施工部分的工程进行保修,非乙方施工部分以及 竣工后甲方使用人为造成的质量问题 ,不在保修范围内。
第五条 安全生产和消防
1、 甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要保证电气线路、燃气管道、给排水和其他管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻区域的安全,防止相邻区域或公共空间的管道堵塞、渗漏水、 停水停电 、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复或赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复或赔偿。
2、 甲、乙双方共同遵守室内装饰和物业管理的有关规定,施工中不得擅自改变房屋承重结构与拆改共用管道、设施。
第六条 工程价款及结算
1、 双方约定按下列第 种方式支付工程款:
(1) 工程款付款按下表支付
室内装饰工程款付款时间表
工程进度
付款时间
付款比例
金额
对预算、设计方案认可
合同签订当日
%
元
施工队伍进场
开工日
%
元
基础设施施工过程
水、电、管线隐蔽工程通过验收
%
元
工期过半
油漆工进场前
%
元
工程竣工验收
验收通过当天
%
元
保修期满
保修期满当天
%
元
(2) 工程款付款双方协商约定:
2、 甲、乙双方在工程项目施工期间发生经济来往的,均需开具甲、乙双方认可的 “收据凭证”,以作该工程竣工决算时的依据;工程竣工结算后,甲方向乙方付清最后尾款时,乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。
3、 工程结算:见附件《工程结算单》。
第七条 施工配合
1、 甲方工作:
(1) 施工前,向施工所在地的物业管理企业申报登记。
(2) 甲方应在开工前 日全部或者部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施,未采取保护措施造成滞留物损毁的,甲方自行承担。向乙方提供施工所需的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(3) 做好施工中因临时占用公用部分操作而影响邻里关系等协调工作。
(4) 施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目,甲方应予以支付。
(5) 甲方应告知施工所在地物业管理企业有关物业管理规定,以便乙方遵守执行。
(6) 甲方如需工程质量第三方监理或工程质量检测检验的,须与乙方协商,费用由甲方承担。
2、 乙方工作
(1) 在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方,由甲方负责解决和协调。
(2) 乙方应文明施工,遵守 物业管理条例 。早上 7时前及晚上7时后不得进行有噪声的施工作业。
(3) 组织有甲方参加的施工图纸或施工说明的现场交底。
(4) 乙方负责清运施工中产生的垃圾,并按照物业管理企业制定的地点堆放。
(5) 指派 为乙方进驻工地代表,全权代表乙方负责 合同履行 ,按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。如中间更换人员的,乙方应及时通知甲方。
3、 由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的,甲方应及时和乙方协商,相应工期顺延。
第八条 违约责任
1、 因乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后,造成逾期交付的,乙方应当承担违约责任。
2、 因甲方的原因造成工程质量不符合约定,相应的损失由甲方自行负担,由此给乙方造成损失的,甲方应进行赔偿。
3、 因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿给甲方 元。
4、 由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天,甲方应赔偿给乙方 元。
5、 甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改房屋承重结构或共用管线和设施,乙方有权拒绝施工,所造成的损失由甲方承担。乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施的,所造成的损失由乙方承担。
6、 甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进行验收,乙方可以顺延工程竣工和交付日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每逾期一天,甲方应赔偿给乙方 元。
7、 甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方应赔偿给乙方
元,工期顺延。甲方逾期付款超过 天,乙方有权暂停施工,并且有权要求甲方赔偿停工、窝工等损失。
8、 工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自入住,由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
第九条 纠纷处理方式
本合同在履行中或者在保修期内发生争议,由当事人双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成的,可向乙方所在地人民法院提起 诉讼 。
第十条 合同的变更和解除
1、 合同签订后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要 解除合同 ,应以书面形式提出,并按合同总价款 %支付 违约金 ,办理解除合同手续。
2、 施工过程中任何一方提出解除合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理 清算 手续,订立解除合同协议,并由责任方按合同总价款 %赔偿。
3、 施工过程中,若甲方逾期付款超过 日,乙方有权单方解除合同,并有权要求甲方按合同总价款 %支付违约金。
第十一条 附则
1、 本合同由甲、乙双方签字或盖章后生效。
2、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
第十二条 其他约定
。 第十三条 合同附件
附件:《装饰装修施工内容表》
附件:《工程主材料报价单》
附件:《工程项目变更单》
附件:《工程质量验收单》
附件:《工程结算单》
附件:《工程保修单》
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托 代理 人(签字): 委托代理人(签字):
地址: 地址:
电话: 电话:
邮编: 邮编:
签订日期: 年 月 日
签订地点: