【导语】工程治理合同怎么写？我们为您准备了5篇优秀的工程合同合同范本、样本和模板，告诉您书写工程治理合同在排版和内容上有哪些注意事项，希望对您有所帮助。
【第1份 】建设工程勘察合同(gf--2021--0204)（岩土工程设计、治理、监测）
工程名称：______________________
工程地点：______________________
合同编号：______________________
（由承包人编填）
勘察证书等级：__________________
发包人：________________________
承包人：________________________
签订日期：______________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 监制
二000年三月
_________________________________________________________________________
发包人：________________________
承包人：________________________
发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国 合同法 》及国家有关 法规 ，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条 工程概况
1．1 工程名称：__________________________________________________
1．2 工程地点：__________________________________________________
1．3 工程立项批准文件号、日期：__________________________________
1．4 岩土工程任务委托文号、日期：________________________________
1．5 工程规模、特征：____________________________________________
1．6 岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________
1．7 承接方式：__________________________________________________
1．8 预计的岩土工程工作量：______________________________________
第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件
序号
资料文件名称
份数
内容要求
提交时间
第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
序号
报告,成果,文件名称
份数
内容要求
交付时间
第四条 工期
本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条 收费标准及支付方式
5．1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准____________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5．2 本岩土工程费总额为__________元（大写__________）， 合同生效 后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计元作为 定金 （本 合同履行 后，定金抵作工程费）。
5．3 本合同生效后，发包人按下表约定分__________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
拨付工程费时间(工程进度)
占合同总额百分比
金额人民币(元)
第六条 变更及工程费的调整
6．1 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术革新求提出变更，发包人应在变更前________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第__________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6．2 变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：___________________________
第七条 发包人、承包人责任
7．1 发包人责任
7．1．1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7．1．2 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付__________元计算 加班费 。
7．1．3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费______元。
7．1．4 开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物 拆迁 、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担 民事责任 ；
在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；
发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
7．1．5 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。
7．1．6 发包人应保护承包人的 投标 书、报告书、文件、设计成果、 专利 技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
7．1．7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7．2 承包人责任
7．2．1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
7．2．2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采了补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付 赔偿金 ，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的__________％。
7．2．3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
7．2．4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。
7．2．5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条 违约责任
8．1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
8．2 在合同履行期间，发包人要求终止或 解除合同 ，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应支付承包人工程费的50％的费用；完成的工作量超过50％时，发包人应支付承包人工程费的100％的费用。
8．3 发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。
8．4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的 违约金 。
8．5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条 材料设备供应
9．1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
9．2 承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条 报告、成果、文件检查验收
10．1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10．2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后__________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。
10．3 隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未以到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。
10．4 工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在____________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。
10．5 工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。
10．6 完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起__________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付 工程款 。
第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条 其他约定事项：_________________________________
第十三条 争议解决办法
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第________种方式解决：
（一）提交__________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十四条 合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本 合同终止 。
本合同一式__________份，发包人__________份、承包人__________份。
发包人名称：________________ 承包人名称：________________
（盖章） （盖章）
法定代表人：（签字）________ 法定代表人：（签字）________
委托 代理 人：（签字）________ 委托代理人：（签字）________
住所：______________________ 住所：______________________
邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________
电话：______________________ 电话：______________________
传真：______________________ 传真：______________________
开户银行：__________________ 开户银行：__________________
银行帐号：__________________ 银行帐号：__________________
建设行政主管部门备案：______ 鉴证意见：__________________
（盖章） （盖章）
备案号：____________________ 经办人：____________________
备案日期：______年___月___日 鉴证日期：______年___月___日
【第2份 】噪音治理工程合同
甲方：_____________________乙方：_____________________
地址：_____________________地址：_____________________
电话：_____________________电话：_____________________
兹_____________（以下简称甲方）委托__________电力设备有限公司（以下简称乙方）进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：
一、工程依据和技术指标
1.发电机组型号：_____________；冷却方式：_____________；台数：_____________.
2.技术指标
根据（《国家城市区域环境噪声标准》gb3096-93）和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db（a）。
评价点位置：__________________________________________
所属区域：____________________________________________
噪声标准：白天________db（a）；晚上________db（a）。
注：1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据gb3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处（例如窗外1米处）。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项
七、工程费用及支付办法
总工程费用为：________________
付款方式：合同签定时交付 定金 ________；主材料进场后付________；工程完工后________天内付清余款。
八、其它
1.若甲方无故不按时按额交付 工程款 ，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。
2.在 合同履行 、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。
3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
委托方（甲方）：________________
承接方（乙方）：________________
签订时间：________年____月____日
【第3份 】废气治理工程合同
挥发性有机废气（vocs）治理项目
工程合同
甲方：
乙方：
依照《 民法典 》等相关法律、 法规 的规定，经甲乙双方友好协商，在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，就甲方委托乙方治理废气项目事宜，签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称
项目名称： 公司voc挥发性有机废气治理项目
二、工程内容
1.对 公司voc 挥发性有机废气采用 处理设备，配合相应的集气罩、通风管道、离心风机、排风管道等辅助设施，除去废气中的颗粒物和有机挥发物，满足环保管理以及环保验收要求达标排放。
2.工程地点： 公司树脂车间打包工段2个废气收集点和涂料车间分散工段7个废气收集点。
3.工程范围：对 公司树脂车间和涂料车间的有机挥发性废气进行收集和处理。即总计 m3/h风量废气治理系统的设备采购、制作安装、调试工作。含集气罩、通风管道、 设备、 设备、风机和电控系统等的生产、安装和调试。
4.工程材料及设备清单见附件。
三、工程承包方式和工期
1.承包方式：实行包工、包料、包调试的总承包方式。
2.工程工期：乙方收到预付款后45个工作日内完成工程安装。如有以下六种情形之一而造成工期延误，乙方无需承担工期延误的责任，工期顺延：a.因甲方项目所在地天气原因不能施工；b.甲方迟延支付 工程款 ；c.甲方场地停水、停电 d.甲方由于自身原因主动要求工期顺延；e.由于可归责于甲方的原因导致工期延误的其他情况；f.双方书面同意工期顺延；g.不可抗力。
3.甲方指定__________________为本合同的项目负责人,乙方指定 为本合同的项目负责人，有关本合同项下的文件接收、现场勘查、竣工验收、配合事项等均由此项目负责人负责。
四、合同价款及付款方式
1.本合同总金额为人民币 元整，含10% 增值税 专用发票，含运费，含卸货，包安装调试。
2.付款方式：
（1）所有工程款项通过银行转账的方式支付人民币，甲方通过公司账户转账到乙方公司账户，甲方不得将工程款项支付给乙方公司个人；
（2）合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%的工程预付款人民币 ；
（3）主要设备及材料到场后3个工作日内，甲方向乙方支付40%的工程款人民币 ；
（4）设备安装调试完成后3个工作日内，甲方向乙方支付15%的工程款人民币 ；
（5）设备经甲方组织人员验收合格且第三方检测达标后3个工作日内，甲方向乙方支付支付15%的工程款人民币 。
五、工程验收
本工程的环保验收按如下标准执行：
1.设备安装完成并调试成功后，在3个工作日内，由甲方验收并委托第三方检测公 司检测排放结果。
2.本项目排放的废气需符合国家标准《大气污染物综合排放标准》（gb16297-1996）、地方标准《广东省大气污染物排放限值》（db44/27-2001），由第三方检测公司出具合格的检测报告，视为验收合格。
六、双方权利与义务
（一）甲方权利与义务：
1.甲方负责安排乙方设备、工具材料堆放场地，提供设备基础平台、供电、照明、通风设备，并将水电接至乙方设备5米范围内；
2.甲方负责提供工程设施的安装场地，施工过程中给周围人群带来的不便，由甲方负责协调有关关系，并协助乙方合理安排施工时间，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延；
3.甲方对乙方安装工作提供必要的配合及协助；
4.甲方应按时足额向乙方支付各期工程款；
5.甲方负责组织对项目的材料质量、安装质量、工程竣工的验收工作。
（二）乙方权利与义务：
1.乙方负责工程实施地点现场的勘察；
2.乙方负责整个工程的设计、按技术方案要求制作设备和施工材料的准备；
3.乙方负责对设备进行安装与调试；
4.乙方负责对甲方指定人员进行相关知识的培训与指导；
5.在甲方支付完所有的工程款项之前，乙方所安装的所有设备还是归乙方所有。若甲方超过约定的付款日期5个工作日仍未支付相应款项的，乙方有权按照相关法律、法规的规定处置乙方提供的相关环保设备。
七、 知识产权 条款
1.乙方保证提供给甲方的工程设备、技术方案未侵犯任何第三方的知识产权。
2.乙方在工程施工过程中提供给甲方的产品以及产品所涉及的所有文件，包括但不限于 商标 、 专利 、 著作权 、图纸、技术标准、产品说明等，所有有关的知识产权均归属于产品制造商。甲方拥有产品使用权，如需再销售，需取得相关权利方的授权。
3.甲方不得以任何方式侵犯产品的知识产权，如有违反，除应承担 违约责任 外，还应赔偿乙方因此所受的损失。
八、质保及售后
工程质保期为壹年，质保期从治理工程安装调试完毕交付甲方之日起开始计算。质保期内，在正常使用情况下如出现工程质量问题，乙方提供服务；如属甲方人员使用不当或其他原因（如火灾、雷击等）导致的设备故障，乙方可及时提供有偿维修服务。质保期满，乙方承诺以最优惠的价格提供维修服务。
九、保密条款
1.甲乙双方须就工程价格体系、各自的产品和设备资料等相关信息及双方合作内容、方式等 商业秘密 承担严格的保密责任；
2.甲乙双方不因本合同的解除或终止而终止保密义务，若一方违反保密义务对另一方造成损害，需承担赔偿责任。
十、违约责任
1.非乙方原因，如果甲方迟延付款，则乙方有权延期履行相应的义务，迟付期限最长为5 个工作日，一旦超过此期限，乙方有权 解除合同 ，同时撤出所有在甲方场地安装的设备和施工人员，且甲方应按合同总金额的 10％支付 违约金 。因乙方原因造成的迟延付款，甲方不承担任何责任。
2.如果乙方在合同约定的时间内无法完成工程安装，应及时通知甲方，双方协商延长工期；如果乙方在延长的工期内仍未能完成工程安装，甲方有权要求乙方支付迟延履行违约金，违约金以每日按合同总金额的1‰计算。
3.任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行合同、修改合同或解除合同，并根据情况可免于承担违约责任。
4.其它违约责任按《民法典》等相关法律、法规处理。
十一、争议解决
所有与本合同有关的争议应通过友好协商解决，如果协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地的 人民法院 诉讼 解决。
十二、其它事项
1.本合同经双方代表签字和盖章后生效，双方应严格履行本合同。如有未尽事宜，双方应协商解决，并订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：
地 址： 地 址：
传 真： 传 真：
电 话： 电 话：
经 办 人： 经 办 人：
开 户 行: 开 户 行:
账 号： 账 号：
税 号： 税 号：
授权代表（签名）： 授权代表（签名）：
签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日
【第4份 】环保治理工程合同
合同编号：____________________
发包人（以下简称甲方）：__________________________________
承包人（以下简称乙方）：__________________________________
根据《 民法典 》、《 产品质量法 》等相关法律 法规 的规定，甲乙双方本着友好合作的精神，结合本环保冶理工程的实际情况，经友好协商签订以下条款，双方共同遵守。
一、工程项目概况
1．工程名称：__________________________________________
2．工程地点：__________________________________________
3．工程项目：__________________________________________
4．承包方式：__________________________________________
二、工程预算及 工程款 的支付
1．本项工程预算为______________________元（大写：人民币）。
2．以上费用已包含运输、二次搬运、安装、保修、税金、等费用。
3．甲方以形式按照以下时间支付合同款项：
（1）________________________________________________
（2）________________________________________________
三、工期
1．于_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日前全部施工完毕并由环保部门验收合格。
2．工期可以顺延的情形：
（1）不可抗力；
（2）甲方书面确认的顺延情形；
（3）_________________________________________________
四、工程质量及验收标准
1．按国家及工程所在地省、市现行验收规定执行。
2．____________________________________________________
五、保修责任
1．从_________起_________年内乙方对所安装工程出现的等问题承担保修责任。
2．保修期内若工程出现上述问题，乙方须在接到甲方通知后_________小时内维修或更换完毕。
3．乙方须独自承担因所有用料的质量及安装等问题导致的所有责任。
六、甲方责任
1．在乙方进场安装前使施工场地具备以下条件：____________________________________
2．有权监督乙方的施工过程并提出合理的修改建议。
3．工程完工后组织有关人员进行验收。
4．按时向乙方支付合同款项。
七、乙方责任
1．负责将有关的用料运送到施工现场。
2．保证所有用料皆符合国家及双方约定的质量标准，并向甲方提供用料的样本。
3．进入施工现场后必须服从甲方管理人员的指挥，遵守工地的规章制度。并做好施工现场的安全防火以及用料防盗、施工人员的人身安全等工作。
4．从工程安装完毕验收合格之日起保修期为_________年（含环保），保修期内发生质量问题，乙方免费进行维修。
5．乙方进场施工后，应遵守甲方现场管理，做好防火、用电安全及人身安全教育工作。施工安全由乙方负责。
6．乙方负责办理环保审批验收手续，所发生的费用由乙方承担，凡因报批手续造成的一切工程延误及经济损失均由乙方承担责任。
7．承担因施工发生的水电等费用。
八、 违约责任
1．乙方提供的用料与约定不符的，乙方应无条件更换与约定相符的用料，工期不顺延。
2．乙方逾期完工的，每逾期一日，须按合同总价款的_________%向甲方支付 违约金 。
3．因乙方工程质量问题造成的一切法律后果及经济赔偿责任均由乙方承担。
九、合同争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第种_______方式解决：
1．提交_________仲裁委员会仲裁；
2．依法向甲方所在地人民法院起诉。
十、其他约定
1．乙方在施工过程中发现图纸设计可能存在不合理之处的解决方法：____________________。
2．保密条款：双方皆对本合同及在合作过程中知悉的对方的一切商业事务负有保密责任，若违反本条约定，则违约方必须赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。
3．甲方同意/不同意乙方将本工程进行分包。若同意分包，则分包的范围__________________。且乙方须与分包的第三人 承担连带责任 。
十一、合同的生效
本合同在双方签字盖章后生效。
十二、合同份数及附件
1．本合同一式________份，双方各执_________份，具同等法律效力。
2．合同附件：____________________
3．双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
发包人：（公章）____________ 承包人：（公章）___________
法定代表人：________________ 法定代表人：_______________
委托代理人：________________ 委托代理人：_______________
签约时间：________________年______________月____________日
【第5份 】陕西省室内环境质量保证合同e款（家居污染治理工程效果保证合同）（官方范本）
委托方（全称）：_________
治理方（全称）：_________
根据《民法典》；《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（gb50325-2001）、《住宅室内装饰装修管理办法》、《住宅室内装饰装修工程施工规范》（gb50327-2001），委托方与治理方经协商一致，签订本《家居污染治理工程效果保证合同》。
一、内容和范围
1．治理项目为：_________。
2．治理前的超标情况：_________。
3．委托方提供室内空气初检的正式报告，治理方据此提出治理方案、治理产品并负责施工。
4．本工程涉及的治理空间为：_________
5．治理前的室内装修、陈设详情：_________
6．达标要求：保障本治理工程完工后，室内环境质量达到国家验收标准（参见本合同后附的条款说明第2款）。
7．委托方保证治理验收时，本工程涉及的室内空间的物件与初检时的名称、数量相同。
8．治理效果检测验收时间：由双方协定为在治理完工之后_________天，以保证治理工程的长期效果。
9．检测机构：双方共同认可具有资质（已通过省级以上实验室计量认证）的机构：陕西省室内空气监督检测站进行本次室内环境质量检测。
10．验收监督：双方检测监督人共同监督检测（验收）过程，并对检测结果签字确认。
11．本次检测的委托方为_________方。
委托方的检测监督人为：_________电话：_________通讯地址：_________
治理方的检测监督人为：_________电话：_________通讯地址：_________
12．通知到场：本次检测的委托方应提前2天通知双方的授权监督人携委托书到场监督检测（验收）过程。此通知可以普通信函或挂号信函或特快专递或者传真，双方的授权监督人接到通知后应当到场；甲乙双方有任何一方不到场的，视为自愿放弃相关现场监督权利，检测验收照常进行，测量结果视同双方认可。
13．验收证书：由合同第9款所确定之机构出具的检测报告为检测（验收）结果证明文件，双方认可其合法性和证据力，如无充分理由不得提出再次检测（验收）的要求。
14．责任承担：依据本合同指定的检测（验收）证书，不达标的，治理方必须在_________天之内重新治理达标，并承担由此发生的费用和其他损失，包括：_________；如第二次检测仍不能达标的，甲方有权选择：□：不需支付治理费用；□治理直至检测达标；□解除治理合同；□其它：_________。若治理后造成二次污染的，由治理方承担赔偿责任，具体赔偿方式为_________。
15．复检费用：由治理方承担。
16．双方约定的其他有关事项：_________
二、本合同主要依据条款说明：
1．《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（gb50325-2001）之3．1．1；3．1．2；3．1．3条款规定：
3．1．1 民用建筑工程所使用的无机非金属建筑材料，包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合表3．1．1的规定。
表3．1．1无机非金属建筑材料放射性指标限量
3．1．2 民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等，进行分类时，其放射性指标限量应符合3．1．2的规定。
表3．1．2无机非金属建筑装修材料放射性指标限量
注：a类装修材料使用范围不受限制；b类不可用于ⅰ类民用建筑工程室内装饰面；
3．1．3 空心率大于25%的建筑材料，其天然放射性核素镭ra-226、钍th-232、钾k-40的放射性比活度应同时满足内照射指数（ira）不大于1．0、外照射指数（iγ）不大于1．3。
2．《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（gb50325-2001）之表6．0．4民用建筑工程室内环境污染和浓度限量：
注：ⅰ类民用建筑工程包括（住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等）；
ⅱ类民用建筑工程包括（办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等）
3．《住宅室内装饰装修管理办法》第五章第四百八十七条“装修人委托企业对住宅室内进行装饰装修的，装饰装修工程竣工后，空气质量应当符合国家有关标准。装修人可以委托有资格的检测单位对空气质量进行检测。检测不合格的，装饰装修企业应当返工，并由责任人承担相应损失。”
委托方（签字）：_____________ 治理方（公章）：_____________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年_______月_______日 _________年________月______日
附件
合同范本说明：
1．本合同系陕西省室内环境检测联盟之成员单位：陕西省室内空气监督检测站主拟。
2．有关检测专家和法律专家根据有关国家法规和以往纠纷处理的经验拟定本合同。
3．本合同作为装修合同的附件使用。
4．本合同文本为推荐性文本，不具强制性，具体事项和条款签约双方应认真协商确定。
5．本合同将根据消费者和服务方、商家的反馈意见和有关新法规的出台不断更新。
验收检测须知
1．应选择有资质的检测机构（获得省级实验室计量认证）进行检测。
2．应当提前与检测机构预约检测时间。
3．应当向检测机构提供检测地的平面图。
4．复检时的室内空间物件的名称、数量应与初检时的相同。
5．检测采样须在封闭门窗一小时后进行。（复检的封闭时间应与初检一致）
6．验收费用参考价格：1200元（五项全套检测，两房两厅，4个采样点，每点基本最少测四项，西安市区内，以验收机构报价为准。）
