【导语】拖欠工程合同款怎么写?我们为您准备了5篇优秀的工程合同合同范本、样本和模板,告诉您书写拖欠工程合同款在排版和内容上有哪些注意事项,希望对您有所帮助。
【第1份 】拖欠工程款起诉书
起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司
企业性质:集体
经营范围:工业与民用建筑。
流动资金:______________元
何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准
地址:______县______乡______电话:______________________
开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________
法定代表人姓名:_________职务:_________
被告单位(全称): ______市职工教育培训中心
地址:________市_______ -______路________号
事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由:
______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为_____________________元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达______________元。甲方虽然承担了______________元的误工费,但尚有______________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款______________元;
(二) 结算零建工程款:______________元减去甲方垫付的材料款______________元,应付给乙方工程款______________元;
(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金_____________________元;______年______月至______月设备闲置费______________元
以上三项合计,共______________元。
此致
______市______区人民法院
起诉单位:______县建筑工程总公司
__________公司(盖章)
_________年_________月________日
【第2份 】拖欠工程款起诉状范本
拖欠工程款起诉状范本
来源:整理发表时间:2013年01月06日浏览:32278次
拖欠工程款起诉状范本
起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司
企业性质:集体
经营范围:工业与民用建筑.
流动资金:169. 5万元
何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准
地址:______县______乡______电话:______________________
开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________
法定代表人姓名:_________职务:_________
相关法律知识
拖欠工程款怎么办
拖欠工程款起诉
恶意拖欠工程款
拖欠工程款案例
拖欠工程款的诉讼时效
被告单位(全称): ______市职工教育培训中心
地址:________市_______ -______路________号
事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由:
______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;
(二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;
(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元
以上三项合计,共242006.83元。
此致
______市______区人民法院
起诉单位:______县建筑工程总公司
__________公司(盖章)
_________年_________月________日
附:1.本状副本1份;
2.书证28件。
【第3份 】拖欠工程款民事起诉书
原告:_______________有限公司
法定代表人:_____;电话:_________________________;地址:_____________________________________________
被告:_____市_____建筑工程公司
法定代表人:_____;电话:_________________________;地址:_____________________________________________
诉讼请求:
1、请求判决被告向原告支付拖欠的工程款_______________元。
2、判决被告按银行同期利率计算支付从__________年_____月_____日至款项清偿之日的利息。
3、诉讼费由被告承担。
事实和理由:
原告于__________年_____月_____日与_____市_____建筑工程公司签订了一份《__________工程施工合同》,约定工作由原告组织包工队进行承包施工,另约定工程全部竣工验收合格后,一月内付总工程款的90%,剩余10%工程款待质保期结束且无质量问题,一次性付清余款。
截止__________年_____月_____日,原告已按照双方约定完成全部工程施工,双方于当日进行了工程量的结算,工程验收合格,合同内结算总价为__________元,合同外完成工程结算总额为__________元,原告完成工程量最终结算总价为__________元。现本案项目已交付业主使用半年之久,_____市_____建筑工程公司在断断续续支付了部分款项后,对剩余的__________元工程款拒不向原告支付,经原告多次催要无果。
现为维护原告合法权益,根据《民法典》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼,恳请依法予以受理。
此致
_____市_____区人民法院
具状人:
__________年_____月_____日
【第4份 】拖欠工程款答辩状通用版
答辩人:法定代表人:地址:被答辩人:地址:风险提示:
一份严谨的民事诉讼答辩状,
首先需要分清是否属于法院主管,是否有需要写民事诉讼答辩状;
其次是弄清楚受理法院的管辖;再有就是检查诉讼主体是否遗漏,是否有误;此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。在明显存在上述问题时,不要急于答辩,答辩时在答辩中明确提出异议,往往能事半功倍,即可令对方败诉。因张x诉拖欠工程款纠纷一案,现依法提出答辩如下:答辩事项:答辩人请求人民法院依法驳回张x不合理且不合法的诉讼请求。风险提示:
制作民事答辩状时,应当围绕原告在民事起诉状中叙述的事实和理由进行。答辩人有权否认对自己不利的不能成立的和无证据证明的事实。进而有取舍地阐述对自己有利的,及对方当事人没有提及的事实,特别在一些双方当事人存在混合过错或都有违约行为的案件,答辩人更应当注意如何承认、如何反驳及如何确立自己的观点。从而达到以自己的事实和理由和对方的事实和理由相抗衡。事实与理由:原告所承接我公司新建厂房抛力光净化工程,未按操作规程施工,存在明显的工程质量问题,拉风槽不能正常排风,我公司多次通知原告,原告也派人来到过现场查看维护,但一直未能维修好。________年____月____日,我公司出具书面函件给原告时,也已明确要求原告,要保证净化工程的正常运转,维修及维护,不能影响生产。但事实上,原告根本未维修好。造成答辩人公司经常停工待产。原告要求从________年____月____日起计算利息,明显于法无据。
首先,该工程一直组织有关方面的人员进行正式验收,特别是未能通过环保检测,合同约定验收合格后_______天内付清尾款,至今未能验收合格,无法取得环保和消防部门的验收许可证。另外,________年____月____日我公司答应给付尾款,但条件是必须进行维护,保证生产,但原告未进行维护。综上,请法院查明事实驳回原告的诉讼请求。此致_______区人民法院答辩人:________年____月____日风险提示:
在答辩时,答辩人(被告)对自己所提出的主张负有举证责任。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。 附:答辩书副本_____份;证据材料______份。
【第5份 】拖欠工程款律师函
律师函
(201 )瀛楚函字第号
致xxxxx公司:
承委托人xxxx有限公司(以下简称“委托人”)之授权,湖北瀛楚律师事务所黄佳斌律师受命,就贵公司工程欠款事宜郑重致函。
一、基本事实
根据委托人提供的证据材料显示,委托人与贵公司于年5月8日在湖北武汉签订的《工程专业承包合同》(合同编号:by-0501)约定:委托人承包贵公司发包的位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目,承包范围为贵公司确认的施工图中钢结构部分,含预埋件、基坑土建。委托人包工、包料(除承包范围不含部分)、包人工、包机械、包制作、包场内外运输、包安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工。合同工期自5月8日至6月8日,工期为31天(雨雪天气、停电除外,已具备开工当天为准)。合同价款含税包干价为大写:贰拾壹万伍仟元整(¥:215000.00)。付款方式为:合同签订三日内贵公司支付合同价款30%,即付款金额64500元;基坑完毕三日内贵公司付至合同总价款的70%,即付款金额86000元;工程竣工验收三日内贵公司付至合同价款的95%,即付款金额53750元;质保金5%,即付款金额10750元,保质期六个月,竣工之日起六个月质保金一次性付清。此外,双方还约定了违约责任:如贵公司未按合同约定的时间支付工程款的,承担应付工程款1%月利率利息,造成工程逾期或者造成工程停工的一切经济损失由贵公司承担。
合同签订后,委托人如约履行施工义务,于5月13日完成基坑土建工作,贵公司于11月18日对整个工程项目验收完毕,至此委托人已全部履行完合同约定的义务。但贵公司仅支付110000元工程款(5月12日支付30000元,5月20日支付80000元),余下105000元至今未付。
二、律师意见
贵公司与委托人签订的《工程专业承包合同》是双方真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,合法、有效。双方应当严格按照合同的约定全面履行自己的义务。在委托人已全面履行合同义务的情况下,贵公司至今未按约支付工程尾款105000元的行为已严重违约。
本着平等协商、友好沟通的原则,希望贵公司在收到本律师函后七日内与我方联系并支付余款。如我方在最后期限内未收到贵公司回复及余款,我方将以适当的法律程序解决此问题,包括但不限于冻结贵公司账户,查封贵公司及股东名下财产,将贵公司、法定代表人及股东列入失信被执行人黑名单等。我方也将追究贵公司的违约责任,赔偿我方经济损失,包括但不限于:
1、诉讼费、律师费、差旅费等;
2、违约金:应付工程款1%月利率利息(从5月17日起算至工程款全部支付完毕为止);
一旦提起诉讼,贵公司将因此遭受更大损失,商业信誉也将受损,从而影响贵公司之后的业务。若我方在最后期限内未收到贵公司书面回复及余款,我方就此推定贵公司默认与我方委托人有关的上述事实均是准确和完整的。
因此,望贵公司慎重对待,避免不必要的诉累,特此函告!
湖北瀛楚律师事务所
黄佳斌律师
月 日
联系方式:
湖北瀛楚律师事务所黄律师13647221352
湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦21楼