【导语】市政工程施工合同怎么写?我们为您准备了5篇优秀的施工合同合同范本、样本和模板,告诉您书写市政工程施工合同在排版和内容上有哪些注意事项,希望对您有所帮助。
【第1份 】市政工程施工合同通用版
发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照有关法律、行政 法规 ,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将负责施工的______居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方就有关____居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致,特订立本施工 承包合同 ,以资共同遵守,具体条款如下:
一、工程概况
1、工程名称:______市政工程。
2、工程地点:_______________。
3、建设单位:_________房地产开发有限公司。
二、工程承包方式、范围和内容
1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。
2、工程承包范围为甲方负责施工的________居住主题公园________市政工程施工,具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。
3、工程承包内容为________居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。
三、具体施工承包内容和清工承包计价依据
1、化粪池施工承包内容和包清工计价依据
(1)工作内容:配合协助放样,基坑底300内人工修整(不包括机械挖土及回填土),基坑砂包支护,材料100内水平运输,基坑抽排水(在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下),砼拌制浇捣、养护(包括预制盖板),砖浇水湿润,砂浆拌制、砌筑,内外粉刷抹光,管子预埋,预制板安装、找平等。
(2)计价依据:基坑砂包支护:___元a3;砼浇捣___元a3;预制盖板___元块,基坑抽水、排水:___元座;砖砌体:____元块;内外粉刷:__元a3﹐,所有工程量以实际完成工程量签证为依据。
2、排水管道施工承包内容和包清工计价依据
(1)砼管施工承包内容和包清工计价依据
a、工作内容:配合甲方放样、测量(设专人),基槽底300内土方人工修整,基槽支护、支模,排水、抽水,砼垫层拌制、浇捣,100内水平运输,砼管吊装就位、承插口封头、管座砼拌制、运输、浇捣、养护、砼修补、检验后人工土方回填夯实(不包括基槽机械挖土、回填土及夯实,机械吊装的台班费用)。
b、计价依据:直径500800:___元,直径1000:___元。
(2)塑料加筋管施工承包内容和包清工计价依据
a、工作内容:配合甲方放样测量(设专人),基槽底300内土方人工修整平,管子埋设,管子底超挖部位回填,人工夯实(防止管子机械回填土时下沉,造成倒返水或管内积水。管子周围150必须回填砂土,不允许有石块、砖碴物等回填以免压破管子),不包括机械挖土、回填的费用。
b、计价依据:200塑料加筋管子:___元,300管子__元。埋设超过
1、8管子:___元
3、雨污水检查井施工内容和包清工计价依据
(1)施工内容:配合甲方施工放样,基底300内土方人工修整,基坑支护,排水、抽水,支模,垫层、流槽及暗井盖砼拌制、浇捣、养护,砌块浇水湿润,砂浆拌制、砌筑,内外粉刷,安放井座、井盖,爬梯、养护,材料100水平运输(井座盖从仓库提货),井内清理干净。根据绿化地坪及铺装面层、检查井进行高度调整、修改(机械作业后破损需返工重做,另行计算),配合水电安装施工。
(2)计价依据:直径为1500:____元座;直径为1250:__元座;直径为1000:__元座;直径为700:__元座(深度在
1、2内),直径为700,深度在1.2以上:__元座,检查井盖板700xxxx0080,每块___元。
4、围墙施工内容和包清工计价依据
(1)施工内容:配合甲方测量、放样,基底300内土方人工修整,基槽灌水、人工夯实,卵石垫层,支模,砼垫层拌制、浇捣,砂浆拌制、砌筑,人工回填土(不包括机械开挖,回填费用)夯实,水平距离100运输。
(2)计价依据:砼垫层(含卵石垫层):__元a2;砖砌体:___元块;预制板安装另行计算。
5、其它景观、台阶、明沟、路侧石安装等工程内容和计价依据
(1)施工内容:所涉及工作面内基底300内的人工土方开挖、回填,人工土方平整夯实,场地平整,饰面块材料粘合层以下的所有泥工施工内容,砼浇捣、养护、粉刷、砌筑等工程,材料100水平运输。
(2)计价依据:砼垫层含卵石垫层(汽车停车为位):___元﹐,人行道、公园、入户通道、自行车位饰面块粘合层以下的垫层:____元﹐,区内小路砼__元﹐,随捣随抹压光___元﹐,水泥砂面层压光地面:__元﹐。圆弧形花坛砖砌体___元块,其它砖砌体___元块,砼构件、砼道路浇捣___元a3。
6、施工作业所需要的机具,如翻斗车、砼平板振动机、砼振动棒、铁镐、铁锹、灰桶、放样墙线、抹子、铝合金贴尺、榔头、凿子等施工基本机具,概由乙方自备和维修保养、保管,且乙方自备的上述机具必须满足其施工承包内容的施工需要,必须服从甲方施工现场的统一规范管理,乙方自备的上述机具费用均已综合考虑在本合同给定的包清工单价内。乙方施工承包范围的施工内容,甲方为乙方提供搅拌机一台,泥浆泵二台,电缆和配电箱,但乙方应对甲方提供的机具设备妥善维护和保管,工程完工后及时交还甲方,对乙方非自然损坏的机具设备,乙方应参照市场价赔偿。
7、乙方应根据其工程包清工价款,按甲方财务管理要求编制员工 工资 表给甲方。
8、乙方包清工价款已包含其施工管理、施工机具、施工员工工资、奖金、各类津贴、夜餐、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工费、人员机具进场、安全、文明施工、临设安置以及气候影响的停工、窝工之类非生产用工等施工涉及的全部费用。
9、上述承包范围以外的施工内容,所发生的点工由项目部管理人员根据实际情况指定技工和普工作业。甲乙双方约定在保证质量、安全和进度效率的情况下,技工按___元小时,普工按____元小时结算。
10、遇特殊情况,现场需紧急处理的材料、机具等,乙方应无条件服从甲方指挥,予以清理或搬迁等。
四、工程工期
1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下,组织充足的作业人员,与各相关工种密切配合,按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期,由于乙方原因造成停工,延期施工,则每延误一天按____元处罚,罚款最多不超过其工程包清工价款造价的____%。
2、遇人力不可抗拒因素,工期按监理、业主签证累计工期顺延,乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内,就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告,由甲方转报建设单位、监理并协助签证。
五、工程质量风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收,必须确保一次性合格,且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求,不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其施工质量问题,导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯,除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外,甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚,乙方应无条件接受甲方的质量处罚。
六、甲乙双方责任
1、甲方责任
(1)全面履行合同,确保乙方正常施工。
(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。
(3)及时协助乙方做好有关工程量签证工作。
(4)负责办好施工手续,需乙方协助的工作乙方无条件配合。
(5)督促乙方做好安全管理,文明施工。
(6)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。
(7)甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电,乙方员工住宿由甲方负责,施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提供的机具、水费、电费等由甲方负责承担。
(8)负责向乙方做好安全教育,签订 劳务合同 和 安全责任书 ,做好施工技术交底和放样测量工作。
(9)协调乙方内外施工环境,为乙方施工做好后勤服务。
2、乙方责任
(1)全面履行 施工合同 ,严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工,严格履行质量、安全、文明施工,工期的合同要求,确保正常施工。
(2)服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
(3)服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。
(4)负责其施工机具、设备和人员调配,乙方保证其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要,人员调配投入计划必须征得甲方同意,现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
(5)因乙方原因造成的质量事故,乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格,并承担由此产生的全部施工增加费用。
(6)进场后,按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料。
(7)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。
(8)工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。
(9)乙方施工人员家属探亲,禁止上工地现场,工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可,并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。
(10)严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲,一经查实处没收器具并每次罚款____元。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。(1
1)施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款____元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟元,罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,甲方不予承担任何责任和经济费用。(1
2)乙方还必须和甲方签订劳务合同,员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工,必须进行三级安全教育,严格执行安全规章制度,一旦发生安全事故,查清原因如属乙方责任,按事故的实际损失由乙方自负外,同时追究相关责任,并视责任轻重采取重罚措施。(1
3)发生安全事故应立即组织抢救,并保护好现场,即刻上报甲方,严禁隐瞒事故不报。(1
4)积极配合甲方工作,做好上情下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。(1
5)乙方本合同经济责任人,为甲乙双方约定的市政工程施工安全的第一责任人,应带头遵纪守法,不准违章指挥,准确把握安全、质量、进度、效益的关系,保证全员安全,施工顺利进行。(1
6)积极配合项目部组织的安全知识学习,宣传及业余上课,并落实到每个职工,真正做到安全第
一、预防为主,增强以人为本的现场安全气氛。(1
7)乙方必须确保其专职管理人员的到位(规定必须至少有1名专职管理人员满勤在现场),并严格履行职责,如不到位甲方有权对乙方作出每人每天100元的处罚。(1
8)乙方作业所需的安全帽、工作服、雨衣等与甲方协商后,按照甲方管理要求,统一由甲方采购供应,做到全员配合,其发生的购备费用由乙方自行负责承担。
七、安全生产、文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理,遵守安全生产操作规程,设置专职安全员,并采取必要的安全防护措施,以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故,均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。
八、材料供应风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。本工程甲乙双方约定的市政施工所用的材料由甲方负责及时供应到位。
九、质量验收工程具备质量验收条件,乙方在按现行相关标准、规范、规程等要求组织其承包范围内的质量验收,乙方自检合格后,报请甲方验收,甲方在接到乙方质量验收通知后,积极配合乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容,乙方应无条件配合。
十、工程价款支付
1、乙方在订立合同时自愿交纳2万元人民币作为工程施工作业人员到位、质量、安全、文明施工保证金,乙方施工承包范围内工作完成后退还,不计任何利息。
2、乙方工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单、签证单和甲乙双方认定的签证单、联系单等为依据,工程包清工价款的结算按双方合同有关约定条款计算工程包清工价款。
3、每月工程包清工价款结算,工程施工质量合格的基础上,办理好劳务、安全教育等手续的工人,当月出勤率不少于25个工日的,经市政项目部管理人员认可后,于下月____日至____日发放每月每人____元整的生活费,如缝年关发至工资总额的80%,编制工人工资表,随同出勤表上交项目部统一发放生活费。
4、乙方施工承包范围内的工作内容完成后两个月内,甲方应付清全部包清工价款。
5、如由于乙方原因,乙方中途退场停止施工,甲方和乙方的价款结算,按已完成的工程量的70%结算,乙方保证金由甲方视情处理。十
一、附则
1、乙方必须有效组织施工人员、机具,必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要,严禁转包,一旦发现乙方有转包现象,甲方有权单方面终止双方施工合同,乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。
2、乙方应服从甲方的指挥和管理,严格执行项目部、公司的所有规章制度,自觉遵守有关法律、行政法规,乙方在施工过程中如因管理混乱,质量、安全、工期不符合本合同要求,甲方有权单方面终止双方施工合同,另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后,余款结算给乙方,对此乙方不得以任何理由加以拒绝。
3、在履行合同过程中发生纠纷,双方应协商解决或请有关部门调解,一方不愿协商、调解或调解不成,向甲方企业所在地人民法院起诉。
4、本合同一式___份,甲方、乙方各执____份,报送甲方劳务公司、分公司各___份。
5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字之日生效,工程价款结算之日失效。
6、本合同于________年____月____日订立。甲方:________年____月____日乙方:________年____月____日
【第2份 】市政工程施工合同新
发包方(甲方):xx公司
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国 合同法 》、《中华人民共和国 建筑法 》、《 上海 市建筑市场管理条例》及有关法律、 法规 ,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称: 。
1.2 工程地点: 。
1.3 承包范围: 。
1.4 承包内容: 。
1.5 甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
1.6 承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条 合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,共 个日历天。
2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付 违约金 ,违约金为每延误一
天,按本工程总价的 计算,按天累计。
2.4 如遇不可抗力影响,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长。
2.5 发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计
划,尽一切可能保证工期。
2.6 除不可抗力因素以外,均不得延长工期和要求增加费用,非上述原因工程不能按合同工期竣工,乙方应承担 违约责任 。
2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的 工程承包合同 相关条款执行,包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失,除业主明确承担的部分外,其余部分均由乙方承担。
第三条 质量
3.1 本工程质量等级为 。
3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金
为 。
3.3 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
3.4 甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程的质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担。乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
第四条 环境安全标化
4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到 标准要求,并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。
4.2 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款,罚款金额为总结算金额的 %,由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。
4.3 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止 环境污染 事件和安全事故的发生。
4.4 乙方严格执行jgj59-99、jgj46-88建筑施工安全检查标准、jgj80-91高空作业、dbj08-903-98施工现场安全生产保证体系等各级政府的法律、法规和有关规定,执行甲方对安全和标化管理的有关要求,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用。
4.5 乙方应编制现场临时用电施工方案,脚手架搭设施工方案,模板施工方案等专项施工方案,经甲方主管部门批准后方可实施。
4.6 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品,应在甲方允许的供应商中采购上述物资,且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。
4.7 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。
4.8 在施工期间,乙方所有施工人员必须统一按甲方提供的服装着装,费用由乙方承担。
4.9 乙方应派专职安全管理人员,持双证(建委、安监局)协助甲方作好施工现场的安全工作,施工过程中做好班组上岗记录工作。
4.10 发生安全或伤亡事故,乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部,同时按政府有关部门的要求处理,甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。
4.11 甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程进行不定期的日常巡查。乙方必须遵守甲方各项管理制度。甲方将根据管理制度的规定,在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书。乙方必须在规定时限内整改完毕。发出的罚款通知,甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担。乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
4.12 双方约定工地保安人员由甲方提供,每个岗点安排四名保安人员,保安人员的 工资 及技防设施费用由乙方分摊。
第五条 工程价款
5.1 本工程价款暂定为人民币 元整。
5.2 本工程计价方式为: 。
5.3 上述计价方式中包括(或不包括)工程税金。
5.4 如本工程计价方式含税金,则由甲方实施代扣代缴。
5.5 本工程结算由乙方在工程竣工验收合格后28天内编制完毕,并递交甲方进行结算审核,审核无误后由甲方提交业主单位,经业主及审计单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。
第六条 图纸及工程资料
6.1 甲方应在开工前 天向乙方提供施工图纸及有关地质水
文资料和地下管线图等工程资料 套,并进行设计交底。乙方需要增加图纸份数,由乙方自理,费用由乙方承担。
6.2 甲方负责提供归档资料样本及归档资料编制要求。
6.3 乙方在全部工程竣工后一个月内向甲方提供乙方施工范围内的完整竣工资料及竣工图纸 套,竣工原图由 方提供。编制要求按上海市建委、市档案局,市政局和甲方有关文件规定执行,同时满足 合同标段竣工资料的编制要求,费用由乙方自理。竣工资料编制 保证金 为本分包合同造价的 %,竣工资料和竣工图提交每推迟一个月扣除保证金 %,依次类推,扣完为止。
6.4 乙方竣工资料的编制应与工程进度同步进行,并随时接受甲方的检查和监督。
第七条 材料供应
7.1 由甲方供应的材料品种和单价有:
7.2 甲方在提供甲供材料前,乙方应出具乙方单位收料确认章和收料责任人的书面证明。
7.3 甲方供应的材料,乙方应派收料责任人接料、清点、验收,经甲、乙双方确认后由乙方收料责任人在送料单位送料单据上签认规格、数量并加盖收料章,乙方妥善保管并承担相应保管职责。乙方必须在原材料接收后,在甲方试验工程师的协调下,对原材料按规定进行复试,复试合格后方可使用。所发生的相关试验费用由乙方承担。
7.4 乙方要料计划及数量须按甲方要求每月 日按时上报,该计划及数量经甲方审核后,由甲方按已审核的计划及数量供料。
7.5 甲方供应的主要材料,乙方每月 日与供货单位和甲方核对一次数量、规格及金额,经核对无误后填制《甲供材料月度供料汇总表》并由乙方签字盖章,否则当月甲供料数量以甲方调拨单为准。
7.6 按图示数量超用部分的甲供料,如供料当月的市场价高于合同甲供料单价,超用部分按供料当月的市场价在结算时扣除;反之则按甲供料单价在结算时扣除。
7.7 上述甲供材料以外的材料可由乙方供应,单价由乙方与供应商洽谈确定。但所选的供应商必须在甲方的合格分包商名录内,并符合国家和政府的备案证和许可证制度,且应事先收集该供应商的相关资料(经营执照、产品生产许可证、出厂合格证明、质量 保证书 、产品防伪标志、复试报告和备用证等),报甲方审核批准后方可实施采购。由于材料质量不合格而造成的一切损失由乙方承担。
7.8 国家和政府明确需进交易的材料还必须办理交易。(附表《建设工程材料验证、交易种类(范围)》)
附表:建设工程材料验证、交易种类(范围)
序号
产 品
备案证明防伪复印件
许可证复印件
进场交易
商品混凝土
★
◆
混凝土砌块
(含混凝土多孔砖)
★
◆
3
水泥
★
◆
4
管道(排水管、雨水管、给水管、电工套管等)
★
5
防水涂料
★
6
商品粉煤灰
★
◆
7
砂石料
★
◆
8
烧结砖
★
◆
9
内外墙涂料
★
10
门窗
★
◆
11
防水卷材
★
12
钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
☆
★
13
粒化高炉矿渣粉
★
14
商品砂浆
★
15
混凝土外加剂
★
16
混凝土泵送剂
★
17
预制混凝土构件
☆
18
墙面板
☆
19
夹层玻璃
☆
20
钢化玻璃
☆
21
建筑饰面石材
★
22
复合地板
★
23
人造板(饰面人造板)
★
24
胶粘剂
☆
25
门窗框用硬聚氯乙烯型材
☆
26
铝合金建筑型材
☆
27
建筑幕墙
★
28
沥青混凝土
★
29
三渣混合料
★
★ 表示已发证产品 ☆ 表示已列入计划目前尚未发证产品 ◆ 表示应进场进行交易的产品
查询已办理《备案证明》的生产企业,可登录上海市建筑材料质量监督站网站。
网址:
第八条 预付款担保及履约担保
8.1 乙方同意以下列第 种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。
8.1.1 预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具
与预付款同等金额即 万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方 工程款 中全部回扣完为止。
8.1.2 履约保函:在合同签订后 天内,并在第一笔工程款支
付前,乙方需出具合同金额的 %计 万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止。
8.1.3 提交 履约保证金 :在合同签约后 天内,乙方须提交合
同金额的 %的履约保证金 万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。
8.1.4 分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方第一期工程款
开始,扣合同总价的 %工程款 万元作为履约保证,扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第 期甲方付乙方工程款结束,共分 期扣完,并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止,开始释放暂扣工程款部分。
8.1.5 履约担保的其他约定方式: 。
8.1.6 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务(除保修义
务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失的,乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。
第九条 工程款的支付
9.1 工程款支付方式:月度工程进度款隔月支付。乙方每月 日将当月实际完成工作量上报甲方审核,核定后的工作量作为付款依据。
9.2 月度实际付款计算公式为:甲方审核工作量×(1-下浮率 %)-履约保证金 %-安全文明施工 抵押 金 %-缺陷责任期的质量保修金 %-竣工资料编制保证金 %-甲供材料-甲方其他代付款和各类罚款。
9.3 本工程竣工验收合格,竣工结算后预留工程保修金 %,待工程保修期满及业主将保修金余额返还后 天内,甲方与乙方结清保修金。在保修期内若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应,则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修,如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的,乙方承诺不足部分继续由乙方承担。
9.4 在合同签约时,乙方对本工程的资金情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付,并共同承担资金风险。当业主工程款暂不到位时,乙方不得因此延误工期,并应全力配合甲方共同催讨工程款;同时,因业主不及时付款或 拖欠工程款 的行为造成甲方不能及时向乙方支付工程款时,乙方承诺决不向甲方追究责任和提起 诉讼 。
第十条 甲方驻工地代表
10.1 甲方任命 同志为甲方驻工地代表(甲方代表)。
10.2 甲方代表行使甲方的全部权力和承担甲方的全部职责;乙方应接受其指令,凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的工程指令,均应视为甲方意见的有效表达。
10.3 甲方代表发出指令,以《工程联系单》形式送达乙方,乙方应予以执行。如乙方认为甲方代表的指令不合理,应在收到指令8小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后作出修改指令或继续作出执行指令的决定,并以书面形式通知乙方。甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予以执行。
10.4 甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求,但应出示书面通知,且具备合理理由。乙方在接到通知后的一周内替换人员要到岗就位。
10.5 甲方代表可按本合同的约定行使甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除本合同中乙方的任何义务。甲方代表易人,甲方应提前一周通知乙方,后任继续承担前任应负的责任。
10.6 甲方代表应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:
a)本工程的质量目标、环境安全文明施工目标、其他创建目标;
b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(如一体化管理体系的要求等);
c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求;
d)本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。
e) 甲方与业主所签订的总合同有关主要条款。
10.7 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台帐。
10.8甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调,便于乙方的正常施工。
10.9 甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准
组织施工,全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。指导、督促乙方执行甲方制定的iso9001、iso14001、ohsas18001程序文件以及甲方规定的工程项目主要资料归档要求、施工组织设计管理要求、现场安全文明标化管理要求等管理标准。
第十一条 乙方驻工地代表
11.1 乙方任命 同志为乙方驻工地代表(乙方代表);另委派 同志负责现场施工, 同志负责工程施工质量, 同志负责工程施工安全, 同志负责施工技术, 同志负责预结算工作。
11.2 上述乙方代表行使乙方的全部权力和职责;凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料,均以视为乙方意见的有效表达。11.3 乙方代表或乙方代表委派人员易人,乙方应提前七天书面通知甲方,后任继续承担前任应负全部责任。
第十二条 甲方工作
12.1 在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点,并以书面形式进行现场交验。
12.2 甲方负责提供水源、电源,根据工程实际情况交付乙方。施工过程中发生的水电费由乙方承担。
12.3 甲方组织乙方和设计单位、监理单位、业主进行各类施工图纸会审和设计交底,并做好会议记录。
12.4 开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。
12.5 及时传达上级单位和业主的有关指令、要求。
12.6 甲方提供工程总进度计划及提出具体的节点进度要求。
12.7 协助乙方向业主办理乙方提出合理的工程签证。
12.8 当乙方在工期、质量、安全、文明施工等方面不能满足甲
方已明确要求,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成,无力按质量、安全、文明等标准返修或改进者,甲方有权责成乙方停止施工直至退场,并由甲方另行组织队伍进行施工。由此产生的全部损失由乙方自行承担。
第十三条 乙方工作
13.1 乙方办理临时土地占用手续,清理地面、架空和地下障碍物等工作,使施工场区具备施工条件,并在施工中继续承担以上事项处理的责任。
13.2 乙方负责办理施工所需水电源、电讯线路的申请。水电源由甲方提供,安装计量表头后供乙方使用,并将水电从施工场地外部接驳至施工现场,水电费由乙方负担。现场水电管线布置须符合甲方施工部署及安全文明施工的要求,并保证施工期间的需要。费用由乙方自理。
13.3 乙方按甲方施工大纲的要求,开通施工现场便道与城乡公共道路,保证下水管道通道的畅通,满足施工运输的需要,确保施工期间的畅通,并承担相应费用。
13.4 乙方按甲方施工大纲要求,组建施工所必须的生产基地和办公基地,并符合上海建工*团及市政局的要求,并承担相应费用。
13.5 乙方负责承担施工场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作并承担保护费用,如发生损坏,其费用由乙方承担。
13.6 乙方应在工程开工前和施工过程中须参加甲方组织的安全生产、图纸会审及设计交底、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议。
13.7 乙方应在开工前7天内,提交4份符合监理工程师要求的工程进度计划,以及完成该计划而采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。施工组织设计必须经甲方批准,并构成合同的一部分。对擅自改变施工组织设计方案施工而引起的一切损失和法律责任全由乙方全额承担。但甲方批准施工组织设计不能免除乙方承担施工的责任。乙方并应在分阶段工程施工前14天按甲方平衡后的要求向甲方申报分阶段施工进度计划,以后每月 日向甲方提供下月度的施工进度计划、材料及劳动力计划。每周四向甲方提供下周的施工计划,每月 日向甲方提供当月完成实物量的验工月报。
13.8 乙方施工人员进场之前,必须先向甲方指派的现场专管人员递交本施工队伍资质“三证”复印件及安排进场人员的花名册、 身份证 、就业证、暂住证、上岗资格证、特殊工种(电工、机操工、电焊工、架子工、起重工、吊车司机、吊车指挥等)操作证等复印件,并按规定及时办理 健康证 及队伍进场开工报告等手续。
13.9 乙方在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到甲方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
13.10 乙方用工必须遵守上海市政府有关规定,乙方的现场操
作人员不得使用不满18周岁 未成年工 及55周岁以上老年工,由于 非法用工 造成安全和质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任。
13.11 乙方施工队伍应组建相应的工会组织,进场后一个月内
应明确项目工会负责人,并及时报甲方项目工会组织员,参加工地工会联席会议。
13.12 乙方须与包括 农民工 在内的所有工人 签订劳动合同 ,合同中须明确劳动报酬等内容,劳动报酬不低于当地政府规定的 最低工资 保障线,并严格履行,每月定日足额支付工资等劳动报酬;对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联席会议。
13.13 乙方应按有关规定,在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品(如钢筋工手套、电焊工服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等)。
13.14乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。
13.15 甲方供应的材料、乙方要料计划及工程所需的所有材料和要求可按合同第七条执行,或由双方另行签订材料、设备采购供应协议书明确。
13.16 在施工中,如乙方发生重大质量、安全、人身伤亡事故,应立即向甲方通报并以书面形式详细报告,一般事故应在1天内将详细情况报告甲方,并承担事故责任及相关费用。
13.17 乙方遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和环保等管理的规定。因乙方造成的罚款由乙方承担。
13.18 乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗、保护工作。
13.19 乙方应按规定对水准点引测、轴线标高、预留洞、预埋件位置、沉降点观测、皮数杆设置等进行技术复核。
13.20 乙方应遵守标化工地、文明施工规定(上海市政局标准化规定),按施工组织设计方案及jgj59-99标准安排好施工现场的机械、材料堆放、设施布置,使施工现场达到市建委及市政局规定的文明施工的要求,并在工程竣工交付前按要求对施工范围进行清理、退场。
13.21 在工程竣工未交付甲方之前,乙方须负责已完工程的产品(包括业主指定分包部分产品)保护工作,保护期间发生的损坏,乙方负责予以修复并承担修复费用。
13.22 施工现场,乙方必须按要求配置在数量及规格上满足工程需要的检测仪器及试验设备,并设置标准试验室及养护室,各类检测仪器及试验设备进场前向甲方报验,并将进场报审表交付甲方和监理审核。
13.23 乙方应按规定制作混凝土试块、砂浆试块,正确养护,按时送试,对需送试验的过程产品(如钢筋焊接件等)应及时送试。
13.24 乙方进场的各种机械设备、周转设备材料、脚手架设施、工地用各类表箱必须要满足政府有关法规或规定的要求,还须要满足甲方和监理的管理要求。并在进场前须向甲方报验,将机械设备、周转设备材料、脚手架设施、工地用各类表箱的进场报审表和验收合格证交付甲方和监理审核。对不满足上述报审报验的机械、设备、物资和设施,甲方有权提出整改、更换直至清退指令,乙方应无条件接受甲方的上述指令,整改、更换、清退费用由乙方承担。设备标志必须是甲方全称。
13.25进场施工人员必须统一着装,所需工作衣帽由甲方统一定制,费用由乙方承担。
13.26 工程保险由甲方统一办理,费用从支付工程款中扣除。
13.27 交通设施配合要按交通管理的要求布置各类交通警示标志,保持道路畅通,费用由乙方承担。
13.28 乙方有责任根据交底的施工图纸和文件,及时发现并提出施工图和文件的遗漏或不一致之处,否则乙方应对上述原因引起的任何返工自行负责。乙方不按合同约定完成以上工作造成延误,应承担所产生的相关经济支出,并赔偿甲方所受损失。
13.29 由于乙方违反国家法律、法规和政府有关部门以及违反业主、监理、甲方的各项规定,连带甲方造成经济损失(包括内部罚款)乙方应给予赔偿, 赔偿金 额为甲方的实际损失的120%的费用。
13.30 乙方在本工程履约中对甲方负完全责任,同时对甲方与业主所签订的工程承包合同中一切 要约 负 连带责任 ,在任何情况下,这种连带责任不会被免除。
13.31 乙方的要求、请求或通知,应以书面形式由乙方盖章及乙方代表签字后送交甲方代表,待甲方代表在回执上签署姓名和收到后生效。13.32 乙方人员,凡监理或业主或甲方按下述规定提出,经甲方代表确认同意,则必须在24小时内调离本工程范围,否则每人次乙方支付违约金500元;同时,乙方应在3天内用甲方代表批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
① 甲方有证据确认无法胜任工作者,包括:对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等;
② 不能积极配合监理、业主及甲方正常工作者;
③ 违反甲方工地现场管理规定者;
④ 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);
⑤ 与乙方进场人员花名册不符者;
⑥ 与本工程施工无关的人员。
13.33 根据政府有关部门规定,工程建设有关专业分包/材料采购必须进当地建设工程交易管理中心办理交易手续并付清相应的费用。乙方须委托甲方与专业分包商/供应商直接签订交易合同办理交易凭证手续,以及乙方需直接委托甲方实施采购(如钢材、商品砼)和发包的,每委托甲方签订一份交易合同之前乙方必须先向甲方提交代扣代付的书面委托申请报告,经甲方批准后甲方直接与分包商/供应商签订交易合同并办理交易凭证。乙方承诺但不限于如下内容:
根据政府部门有关规定,由甲方代付的与该合同发生的相关
的一切费用(如交易费、印花税等)均由乙方承担;
交易合同的另一方专业分包商/供应商的工程款/材料款均由
甲方代付;并从最近一期支付乙方的工程款/材料款中扣除。不足部分乙方同意先由乙方向甲方支付后,再由甲方支付给专业分包商/供应商。
③每次专业分包商/供应商提出付款要求后,乙方须先认真复核应付金额数后再向甲方提出付款要求,经甲方复核后甲方给予支付。因乙方的疏忽造成甲方多付给专业分包商/供应商的损失情况均由乙方承担。
④甲方与该交易合同所发生的所有的权利和义务均为乙方所有
的权利和义务,甲方与与分包商/供应商直接签订交易合同不能免除乙方对该合同的责任。
⑤该交易合同的专业分包商/供应商的违约和疏忽,均视为乙方的违约和疏忽。
⑥该交易合同在履行过程中,如乙方违反国家法律、法规,导致甲方受到处罚以及甲方的声誉、品牌、形象受到损害的,所引起的一切有形和无形的损失全由乙方承担;
⑦该交易合同最终结算价由乙方与合同的另一方决算,甲方凭乙方提供的该合同的最终决算书原件按合同规定支付尾款;因乙方不按合同约定的时间进行结算,或故意拖延结算时间的,甲方有权单方面与该合同的另一方进行决算,乙方承诺承认该决算的结果。
13.34 乙方应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。
13.35 乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员,损害甲方利益,甲方有权终止合同并清退出场,乙方应承担由此而造成的甲方损失。
13.36 合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生的费用从乙方工程款中以120%额扣回,影响工期的责任仍由乙方负责。
13.37 乙方对自身施工现场两瓶仓库、材料间、经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施,该设施必须由甲方认可的专业队伍负责安装、维修和保养,费用由乙方承担。
13.38 乙方对施工现场应配备足量的消防设施,制定消防应急预案,落实消防责任制,防止火灾事故的发生。
第十四条 设计变更及索偿
14.1 甲方有权发出指示要求作出设计变更或修改,乙方不能擅自作设计变更或修改。如甲方要求的变更或修改迟后而导致乙方损失的,乙方须在甲方发出书面要求后14天内书面呈交甲方审核,逾期提出或迟交的索偿将不获考虑。
14.2 索偿的计算资料必须包括套用单价的详细分析,如有关项目与原合同项目相同或相似的,则按原合同单价计算;若出现索偿项目在原合同内无相关项目单价套用时,则该索偿项目的单价按照乙方承诺书中约定的原则计算。
第十五条 工程验收及保修
15.1 工程施工质量的评定按cjj2-90《市政桥梁工程质量检验
评定标准》、上海市颁发的相关质量评定标准、市政工程验收规范和设计要求。
15.2 工程具备覆盖条件或达到合同约定的分部、分项验收要求,乙方自检合格后,提前24小时通知甲方代表组织验收。通知包括乙方自检记录、质量评定表等内容、以及验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内整改重新验收。
15.3 严格执行隐蔽工程质量验收制度,即隐蔽工程必须经甲方有关人员、施工现场监理人员的检查、验收合格后,方可进行下道工序施工。
15.4 竣工日期为乙方完成所有合同工程内容,并经甲方、业主、监理等各方验收通过签字的日期。承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经各方组织的验收,经整改后评定仍未通过的延误,均视为工期延误。
15.5 保修期限:自整体工程竣工验收通过之日起 年。
15.6 在保修期限内,乙方对施工质量问题负责维修。乙方在接到修理通知书后7天内派人修理,费用由乙方承担。在保修期限内非因乙方责任造成的修理由甲方或业主支付费用。
第十六条 保险及保证金
16.1 乙方须对参与本工程的所有职工进行综合保险,每月 日前提交职工名册,由甲方统一办理综合保险,费用由乙方承担,在每月工程款中扣除。有关本工程进行期间发生的一切 工伤事故 费用均在综合保险中支付,乙方须保障甲方免负该等责任。
16.2 合同签订后,乙方须在1个月内提供合同总价 %的《履约保证金》、 %《安全文明施工抵押金》、 %《缺陷质任期的质保金》、 %《竣工资料编制保证金》给甲方,否则以第9.2条的方式在月度工程款中抵扣。其中《履约保证金》和《安全文明施工抵押金》有效期限至合同内容全部完成后结束。
第十七条 工程停建和缓建
工程停建和缓建约定按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行,包括对工程停建和缓建的解释及相应的处理办法。同时,进一步明确因工程停建和缓建造成的损失,除业主明确承担的部分外,其他损失均由乙方承担。
第十八条 总承包合同终止
18.1 总承包合同终止:如总承包合同在分包方按照本合同规定完全履行其义务之前以非分包原因的其他任何理由终止,则总承包方应在此后的任何时间以书面形式通知分包方立即终止分包合同所规定的雇佣关系,分包方必须无条件接受。此时,分包方应尽快从工地搬走分包方的材料机械和设备财产并撤离其人员。
18.2 总承包合同因非分包原因的其他任何理由终止引起分包方的雇佣关系一旦终止,本分包合同的其他条款也自行失效,但分包方有权获得按照分包合同内所列的费率或价格计算合同终止前已完成工程的款项(该价款或款项至今为止未得到总承包方任何事先支付)。总承包方根据本项规定向分包方支付该款项的义务仅在总承包方收到总承包合同项下有关所述分包合同工程款后生效。
18.3 如由于分包方违反分包合同而导致业主终止总承包合同,那么前述18.2条有关付款的规定不适用,且分包方须赔偿由于自身违反分包合同导致总承包合同终止而引起的总承包单位及其他所有分包单位的损失。
第十九条 分包合同生效与终止
19.1本合同自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。自工程竣工交付业主使用、结算完毕、甲方支付完毕(不包括保修金)后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。19.2本合同在履行过程中如遇以下情形属违约,甲方有权单方面终止本合同,由此造成的所有经济损失由乙方承担。
①乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。
②工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者。
③乙方由于非甲方或业主方的其他原因使合同无法继续全面履行合同的行为。
④乙方没有健全的施工管理和组织体系,进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容,甲方的声誉面临严重威胁。
⑤乙方已无法全面履行合同要约,尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。
⑥乙方有损害甲方声誉的严重行为,如发生严重质量事故、安全事故、造成重大经济损失等情形。
⑦乙方工地代表及其管理人员不服从甲方的管理并严重危及甲方的品牌声誉。
19.3发生上述19.2款情形时,甲方将以书面形式通知乙方,乙方进入本工程的人员、物资、设备应在48小时内撤离施工现场,且由此造成的损失由乙方承担,同时甲方有追索违约赔偿的权利。
第二十条 附则
20.1 本合同未尽事宜双方另行商议,并应形成书面补充合同,才能与本合同具有同等约束力。
20.2 本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不
能达成一致的,向合同签约地管辖权的人民法院提出诉讼。
20.3 本合同一式 份,双方各执正本 份,副本 份。
20.4 以下文件是本合同的附件,与本合同不可分割。
①《安全生产协议书》(附件一)
②《治安防火协议书》(附件二)
③《工程建设项目廉政责任书》(附件三)
④
⑤
合同签订单位:
甲方(盖章) 乙方(盖章)
xx公司
法定代表或委托代理人: 法定代表或委托代理人:
地址: 地址:
电话: 电话:
签约地点:
签约日期:
【第3份 】市政工程施工通用版合同
发包方(甲方):公司 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国 合同法 》、《中华人民共和国 建筑法 》、《____市建筑市场管理条例》及有关法律、 法规 ,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称: 。
1.2 工程地点: 。
1.3 承包范围: 。
1.4 承包内容: 。
1.5 甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
1.6 承包方式:本工程采用包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条 合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期:本工程于________年____月____日开工,至________年____月____日竣工,共 个日历天。
2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付 违约金 ,违约金为每延误一 天,按本工程总价的 计算,按天累计。
2.4 如遇不可抗力影响,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长。
2.5 发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计 划,尽一切可能保证工期。
2.6 除不可抗力因素以外,均不得延长工期和要求增加费用,非上述原因工程不能按合同工期竣工,乙方应承担 违约责任 。
2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的 工程承包合同 相关条款执行,包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失,除业主明确承担的部分外,其余部分均由乙方承担。
第三条 质量
3.1 本工程质量等级为 。
3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金 为 。
3.3 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
3.4 甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程的质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担。乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
第四条 环境安全标化
4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到 标准要求,并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。
4.2 乙方如达不到本合同约定的安全标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款,罚款金额为总结算金额的 %,由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。
4.3 乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止 环境污染 事件和安全事故的发生。
4.4 乙方严格执行g59-99、g46-88建筑施工安全检查标准、g80-91高空作业、db08-903-98施工现场安全生产保证体系等各级政府的法律、法规和有关规定,执行甲方对安全和标化管理的有关要求,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用。
4.5 乙方应编制现场临时用电施工方案,脚手架搭设施工方案,模板施工方案等专项施工方案,经甲方主管部门批准后方可实施。
4.6 乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品,应在甲方允许的供应商中采购上述物资,且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。
4.7 乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。
4.8 在施工期间,乙方所有施工人员必须统一按甲方提供的服装着装,费用由乙方承担。
4.9 乙方应派专职安全管理人员,持双证(建委、安监局)协助甲方作好施工现场的安全工作,施工过程中做好班组上岗记录工作。
4.10 发生安全或伤亡事故,乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部,同时按政府有关部门的要求处理,甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。
4.11 甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程进行不定期的日常巡查。乙方必须遵守甲方各项管理制度。甲方将根据管理制度的规定,在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书。乙方必须在规定时限内整改完毕。发出的罚款通知,甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担。乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
4.12 双方约定工地保安人员由甲方提供,每个岗点安排四名保安人员,保安人员的 工资 及技防设施费用由乙方分摊。
第五条 工程价款
5.1 本工程价款暂定为人民币 元整。
5.2 本工程计价方式为: 。
5.3 上述计价方式中包括(或不包括)工程税金。
5.4 如本工程计价方式含税金,则由甲方实施代扣代缴。
5.5 本工程结算由乙方在工程竣工验收合格后28天内编制完毕,并递交甲方进行结算审核,审核无误后由甲方提交业主单位,经业主及审计单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。
第六条 图纸及工程资料
6.1 甲方应在开工前 天向乙方提供施工图纸及有关地质水 文资料和地下管线图等工程资料 套,并进行设计交底。乙方需要增加图纸份数,由乙方自理,费用由乙方承担。
6.2 甲方负责提供归档资料样本及归档资料编制要求。
6.3 乙方在全部工程竣工后一个月内向甲方提供乙方施工范围内的完整竣工资料及竣工图纸 套,竣工原图由 方提供。编制要求按____市建委、市档案局,市政局和甲方有关文件规定执行,同时满足 合同标段竣工资料的编制要求,费用由乙方自理。竣工资料编制 保证金 为本分包合同造价的 %,竣工资料和竣工图提交每推迟一个月扣除保证金 %,依次类推,扣完为止。
6.4 乙方竣工资料的编制应与工程进度同步进行,并随时接受甲方的检查和监督。
第七条 材料供应
7.1 由甲方供应的材料品种和单价有: 。
7.2 甲方在提供甲供材料前,乙方应出具乙方单位收料确认章和收料责任人的书面证明。
7.3 甲方供应的材料,乙方应派收料责任人接料、清点、验收,经甲、乙双方确认后由乙方收料责任人在送料单位送料单据上签认规格、数量并加盖收料章,乙方妥善保管并承担相应保管职责。乙方必须在原材料接收后,在甲方试验工程师的协调下,对原材料按规定进行复试,复试合格后方可使用。所发生的相关试验费用由乙方承担。
7.4 乙方要料计划及数量须按甲方要求每月____日按时上报,该计划及数量经甲方审核后,由甲方按已审核的计划及数量供料。
7.5 甲方供应的主要材料,乙方每月____日与供货单位和甲方核对一次数量、规格及金额,经核对无误后填制《甲供材料月度供料汇总表》并由乙方签字盖章,否则当月甲供料数量以甲方调拨单为准。
7.6 按图示数量超用部分的甲供料,如供料当月的市场价高于合同甲供料单价,超用部分按供料当月的市场价在结算时扣除;反之则按甲供料单价在结算时扣除。
7.7 上述甲供材料以外的材料可由乙方供应,单价由乙方与供应商洽谈确定。但所选的供应商必须在甲方的合格分包商名录内,并符合国家和政府的备案证和许可证制度,且应事先收集该供应商的相关资料(经营执照、产品生产许可证、出厂合格证明、质量 保证书 、产品防伪标志、复试报告和备用证等),报甲方审核批准后方可实施采购。由于材料质量不合格而造成的一切损失由乙方承担。
7.8 国家和政府明确需进交易的材料还必须办理交易。(附表《建设工程材料验证、交易种类(范围)》) 附表:建设工程材料验证、交易种类(范围) 序号 产 品 备案证明防伪复印件 许可证复印件 进场交易 1 商品混凝土 ★ ◆ 2 混凝土砌块 (含混凝土多孔砖) ★ ◆ 3 水泥 ★ ◆ 4 管道(排水管、雨水管、给水管、电工套管等) ★ 5 防水涂料 ★ 6 商品粉煤灰 ★ ◆ 7 砂石料 ★ ◆ 8 烧结砖 ★ ◆ 9 内外墙涂料 ★ 10 门窗 ★ ◆ 11 防水卷材 ★ 12 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 ☆ ★ 13 粒化高炉矿渣粉 ★ 14 商品砂浆 ★ 15 混凝土外加剂 ★ 16 混凝土泵送剂 ★ 17 预制混凝土构件 ☆ 18 墙面板 ☆ 19 夹层玻璃 ☆ 20 钢化玻璃 ☆ 21 建筑饰面石材 ★ 22 复合地板 ★ 23 人造板(饰面人造板) ★ 24 胶粘剂 ☆ 25 门窗框用硬聚氯乙烯型材 ☆ 26 铝合金建筑型材 ☆ 27 建筑幕墙 ★ 28 沥青混凝土 ★ 29 三渣混合料 ★ ★ 表示已发证产品 ☆ 表示已列入计划目前尚未发证产品 ◆ 表示应进场进行交易的产品 查询已办理《备案证明》的生产企业,可登录____市建筑材料质量监督站网站。 网址:
第八条 预付款担保及履约担保
8.1 乙方同意以下列第 种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。
8.
1.1 预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具 与预付款同等金额即 万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方 工程款 中全部回扣完为止。
8.
1.2 履约保函:在合同签订后 天内,并在
第一笔工程款支 付前,乙方需出具合同金额的 %计 万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止。
8.
1.3 提交 履约保证金 :在合同签约后 天内,乙方须提交合 同金额的 %的履约保证金 万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。
8.
1.4 分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方
第一期工程款 开始,扣合同总价的 %工程款 万元作为履约保证,扣款期数从
第一期甲方付乙方工程款开始到第 期甲方付乙方工程款结束,共分 期扣完,并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止,开始释放暂扣工程款部分。
8.
1.5 履约担保的其他约定方式: 。
8.
1.6 如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务(除保修义 务外)或由于乙方原因造成工程及他人损失的,乙方同意除在质量、工期、安全标化等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。
第九条 工程款的支付
9.1 工程款支付方式:月度工程进度款隔月支付。乙方每月____日将当月实际完成工作量上报甲方审核,核定后的工作量作为付款依据。
9.2____月度实际付款计算公式为:甲方审核工作量(1-下浮率 %)-履约保证金 %-安全文明施工 抵押 金 %-缺陷责任期的质量保修金 %-竣工资料编制保证金 %-甲供材料-甲方其他代付款和各类罚款。
9.3 本工程竣工验收合格,竣工结算后预留工程保修金 %,待工程保修期满及业主将保修金余额返还后 天内,甲方与乙方结清保修金。在保修期内若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应,则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修,如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的,乙方承诺不足部分继续由乙方承担。
9.4 在合同签约时,乙方对本工程的资金情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付,并共同承担资金风险。当业主工程款暂不到位时,乙方不得因此延误工期,并应全力配合甲方共同催讨工程款;同时,因业主不及时付款或 拖欠工程款 的行为造成甲方不能及时向乙方支付工程款时,乙方承诺决不向甲方追究责任和提起 诉讼 。
第十条 甲方驻工地代表
10.1 甲方任命 同志为甲方驻工地代表(甲方代表)。
10.2 甲方代表行使甲方的全部权力和承担甲方的全部职责;乙方应接受其指令,凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的工程指令,均应视为甲方意见的有效表达。
10.3 甲方代表发出指令,以《工程联系单》形式送达乙方,乙方应予以执行。如乙方认为甲方代表的指令不合理,应在收到指令8小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后作出修改指令或继续作出执行指令的决定,并以书面形式通知乙方。甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予以执行。
10.4 甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求,但应出示书面通知,且具备合理理由。乙方在接到通知后的一周内替换人员要到岗就位。
10.5 甲方代表可按本合同的约定行使甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除本合同中乙方的任何义务。甲方代表易人,甲方应提前一周通知乙方,后任继续承担前任应负的责任。
10.6 甲方代表应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为: a)本工程的质量目标、环境安全文明施工目标、其他创建目标; b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(如一体化管理体系的要求等); c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求; d)本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。 e) 甲方与业主所签订的总合同有关主要条款。
10.7 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台帐。
10.8甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调,便于乙方的正常施工。
10.9 甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准 组织施工,全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。指导、督促乙方执行甲方制定的9001、14001、a18001程序文件以及甲方规定的工程项目主要资料归档要求、施工组织设计管理要求、现场安全文明标化管理要求等管理标准。
第十一条 乙方驻工地代表 1
1.1 乙方任命 同志为乙方驻工地代表(乙方代表);另委派 同志负责现场施工, 同志负责工程施工质量, 同志负责工程施工安全, 同志负责施工技术, 同志负责预结算工作。 1
1.2 上述乙方代表行使乙方的全部权力和职责;凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料,均以视为乙方意见的有效表达。1
1.3 乙方代表或乙方代表委派人员易人,乙方应提前七天书面通知甲方,后任继续承担前任应负全部责任。
第十二条 甲方工作 1
2.1 在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点,并以书面形式进行现场交验。 1
2.2 甲方负责提供水源、电源,根据工程实际情况交付乙方。施工过程中发生的水电费由乙方承担。 1
2.3 甲方组织乙方和设计单位、监理单位、业主进行各类施工图纸会审和设计交底,并做好会议记录。 1
2.4 开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。 1
2.5 及时传达上级单位和业主的有关指令、要求。 1
2.6 甲方提供工程总进度计划及提出具体的节点进度要求。 1
2.7 协助乙方向业主办理乙方提出合理的工程签证。 1
2.8 当乙方在工期、质量、安全、文明施工等方面不能满足甲 方已明确要求,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成,无力按质量、安全、文明等标准返修或改进者,甲方有权责成乙方停止施工直至退场,并由甲方另行组织队伍进行施工。由此产生的全部损失由乙方自行承担。
第十三条 乙方工作 1
3.1 乙方办理临时土地占用手续,清理地面、架空和地下障碍物等工作,使施工场区具备施工条件,并在施工中继续承担以上事项处理的责任。 1
3.2 乙方负责办理施工所需水电源、电讯线路的申请。水电源由甲方提供,安装计量表头后供乙方使用,并将水电从施工场地外部接驳至施工现场,水电费由乙方负担。现场水电管线布置须符合甲方施工部署及安全文明施工的要求,并保证施工期间的需要。费用由乙方自理。 1
3.3 乙方按甲方施工大纲的要求,开通施工现场便道与城乡公共道路,保证下水管道通道的畅通,满足施工运输的需要,确保施工期间的畅通,并承担相应费用。 1
3.4 乙方按甲方施工大纲要求,组建施工所必须的生产基地和办公基地,并符合 上海 xx集团及市政局的要求,并承担相应费用。 1
3.5 乙方负责承担施工场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作并承担保护费用,如发生损坏,其费用由乙方承担。 1
3.6 乙方应在工程开工前和施工过程中须参加甲方组织的安全生产、图纸会审及设计交底、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议。 1
3.7 乙方应在开工前7天内,提交4份符合监理工程师要求的工程进度计划,以及完成该计划而采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。施工组织设计必须经甲方批准,并构成合同的一部分。对擅自改变施工组织设计方案施工而引起的一切损失和法律责任全由乙方全额承担。但甲方批准施工组织设计不能免除乙方承担施工的责任。乙方并应在分阶段工程施工前14天按甲方平衡后的要求向甲方申报分阶段施工进度计划,以后每月____日向甲方提供下月度的施工进度计划、材料及劳动力计划。每周四向甲方提供下周的施工计划,每月____日向甲方提供当月完成实物量的验工月报。 1
3.8 乙方施工人员进场之前,必须先向甲方指派的现场专管人员递交本施工队伍资质三证复印件及安排进场人员的花名册、 身份证 、就业证、暂住证、上岗资格证、特殊工种(电工、机操工、电焊工、架子工、起重工、吊车司机、吊车指挥等)操作证等复印件,并按规定及时办理 健康证 及队伍进场开工报告等手续。 1
3.9 乙方在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到甲方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。 1
3.10 乙方用工必须遵守____市政府有关规定,乙方的现场操 作人员不得使用不满18周岁 未成年工 及55周岁以上老年工,由于 非法用工 造成安全和质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任。 1
3.11 乙方施工队伍应组建相应的工会组织,进场后一个月内 应明确项目工会负责人,并及时报甲方项目工会组织员,参加工地工会联席会议。 1
3.12 乙方须与包括 农民工 在内的所有工人 签订劳动合同 ,合同中须明确劳动报酬等内容,劳动报酬不低于当地政府规定的 最低工资 保障线,并严格履行,每月定日足额支付工资等劳动报酬;对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报工地工会联席会议。 1
3.13 乙方应按有关规定,在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品(如钢筋工手套、电焊工服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等)。 1
3.14乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。 1
3.15 甲方供应的材料、乙方要料计划及工程所需的所有材料和要求可按合同
第七条执行,或由双方另行签订材料、设备采购供应协议书明确。 1
3.16 在施工中,如乙方发生重大质量、安全、人身伤亡事故,应立即向甲方通报并以书面形式详细报告,一般事故应在1天内将详细情况报告甲方,并承担事故责任及相关费用。 1
3.17 乙方遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和环保等管理的规定。因乙方造成的罚款由乙方承担。 1
3.18 乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗、保护工作。 1
3.19 乙方应按规定对水准点引测、轴线标高、预留洞、预埋件位置、沉降点观测、皮数杆设置等进行技术复核。 1
3.20 乙方应遵守标化工地、文明施工规定(____市政局标准化规定),按施工组织设计方案及g59-99标准安排好施工现场的机械、材料堆放、设施布置,使施工现场达到市建委及市政局规定的文明施工的要求,并在工程竣工交付前按要求对施工范围进行清理、退场。 1
3.21 在工程竣工未交付甲方之前,乙方须负责已完工程的产品(包括业主指定分包部分产品)保护工作,保护期间发生的损坏,乙方负责予以修复并承担修复费用。 1
3.22 施工现场,乙方必须按要求配置在数量及规格上满足工程需要的检测仪器及试验设备,并设置标准试验室及养护室,各类检测仪器及试验设备进场前向甲方报验,并将进场报审表交付甲方和监理审核。 1
3.23 乙方应按规定制作混凝土试块、砂浆试块,正确养护,按时送试,对需送试验的过程产品(如钢筋焊接件等)应及时送试。 1
3.24 乙方进场的各种机械设备、周转设备材料、脚手架设施、工地用各类表箱必须要满足政府有关法规或规定的要求,还须要满足甲方和监理的管理要求。并在进场前须向甲方报验,将机械设备、周转设备材料、脚手架设施、工地用各类表箱的进场报审表和验收合格证交付甲方和监理审核。对不满足上述报审报验的机械、设备、物资和设施,甲方有权提出整改、更换直至清退指令,乙方应无条件接受甲方的上述指令,整改、更换、清退费用由乙方承担。设备标志必须是甲方全称。 1
3.25进场施工人员必须统一着装,所需工作衣帽由甲方统一定制,费用由乙方承担。 1
3.26 工程保险由甲方统一办理,费用从支付工程款中扣除。 1
3.27 交通设施配合要按交通管理的要求布置各类交通警示标志,保持道路畅通,费用由乙方承担。 1
3.28 乙方有责任根据交底的施工图纸和文件,及时发现并提出施工图和文件的遗漏或不一致之处,否则乙方应对上述原因引起的任何返工自行负责。乙方不按合同约定完成以上工作造成延误,应承担所产生的相关经济支出,并赔偿甲方所受损失。 1
3.29 由于乙方违反国家法律、法规和政府有关部门以及违反业主、监理、甲方的各项规定,连带甲方造成经济损失(包括内部罚款)乙方应给予赔偿, 赔偿金 额为甲方的实际损失的120%的费用。 1
3.30 乙方在本工程履约中对甲方负完全责任,同时对甲方与业主所签订的工程承包合同中一切 要约 负 连带责任 ,在任何情况下,这种连带责任不会被免除。 1
3.31 乙方的要求、请求或通知,应以书面形式由乙方盖章及乙方代表签字后送交甲方代表,待甲方代表在回执上签署姓名和收到后生效。1
3.32 乙方人员,凡监理或业主或甲方按下述规定提出,经甲方代表确认同意,则必须在24小时内调离本工程范围,否则每人次乙方支付违约金500元;同时,乙方应在3天内用甲方代表批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
① 甲方有证据确认无法胜任工作者,包括:对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等;
② 不能积极配合监理、业主及甲方正常工作者;
③ 违反甲方工地现场管理规定者;
④ 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);
⑤ 与乙方进场人员花名册不符者;
⑥ 与本工程施工无关的人员。 1
3.33 根据政府有关部门规定,工程建设有关专业分包材料采购必须进当地建设工程交易管理中心办理交易手续并付清相应的费用。乙方须委托甲方与专业分包商供应商直接签订交易合同办理交易凭证手续,以及乙方需直接委托甲方实施采购(如钢材、商品砼)和发包的,每委托甲方签订一份交易合同之前乙方必须先向甲方提交代扣代付的书面委托申请报告,经甲方批准后甲方直接与分包商供应商签订交易合同并办理交易凭证。乙方承诺但不限于如下内容: 根据政府部门有关规定,由甲方代付的与该合同发生的相关 的一切费用(如交易费、印花税等)均由乙方承担; 交易合同的另一方专业分包商供应商的工程款材料款均由 甲方代付;并从最近一期支付乙方的工程款材料款中扣除。不足部分乙方同意先由乙方向甲方支付后,再由甲方支付给专业分包商供应商。
③每次专业分包商供应商提出付款要求后,乙方须先认真复核应付金额数后再向甲方提出付款要求,经甲方复核后甲方给予支付。因乙方的疏忽造成甲方多付给专业分包商供应商的损失情况均由乙方承担。
④甲方与该交易合同所发生的所有的权利和义务均为乙方所有 的权利和义务,甲方与与分包商供应商直接签订交易合同不能免除乙方对该合同的责任。
⑤该交易合同的专业分包商供应商的违约和疏忽,均视为乙方的违约和疏忽。
⑥该交易合同在履行过程中,如乙方违反国家法律、法规,导致甲方受到处罚以及甲方的声誉、品牌、形象受到损害的,所引起的一切有形和无形的损失全由乙方承担;
⑦该交易合同最终结算价由乙方与合同的另一方决算,甲方凭乙方提供的该合同的最终决算书原件按合同规定支付尾款;因乙方不按合同约定的时间进行结算,或故意拖延结算时间的,甲方有权单方面与该合同的另一方进行决算,乙方承诺承认该决算的结果。 1
3.34 乙方应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。并承担一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。 1
3.35 乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员,损害甲方利益,甲方有权终止合同并清退出场,乙方应承担由此而造成的甲方损失。 1
3.36 合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他单位完成,所发生的费用从乙方工程款中以120%额扣回,影响工期的责任仍由乙方负责。 1
3.37 乙方对自身施工现场两瓶仓库、材料间、经理室等重点要害部位必须安装技术防范设施,该设施必须由甲方认可的专业队伍负责安装、维修和保养,费用由乙方承担。 1
3.38 乙方对施工现场应配备足量的消防设施,制定消防应急预案,落实消防责任制,防止火灾事故的发生。
第十四条 设计变更及索偿 1
4.1 甲方有权发出指示要求作出设计变更或修改,乙方不能擅自作设计变更或修改。如甲方要求的变更或修改迟后而导致乙方损失的,乙方须在甲方发出书面要求后14天内书面呈交甲方审核,逾期提出或迟交的索偿将不获考虑。 1
4.2 索偿的计算资料必须包括套用单价的详细分析,如有关项目与原合同项目相同或相似的,则按原合同单价计算;若出现索偿项目在原合同内无相关项目单价套用时,则该索偿项目的单价按照乙方承诺书中约定的原则计算。
第十五条 工程验收及保修 1
5.1 工程施工质量的评定按c2-90《市政桥梁工程质量检验 评定标准》、____市颁发的相关质量评定标准、市政工程验收规范和设计要求。 1
5.2 工程具备覆盖条件或达到合同约定的分部、分项验收要求,乙方自检合格后,提前24小时通知甲方代表组织验收。通知包括乙方自检记录、质量评定表等内容、以及验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内整改重新验收。 1
5.3 严格执行隐蔽工程质量验收制度,即隐蔽工程必须经甲方有关人员、施工现场监理人员的检查、验收合格后,方可进行下道工序施工。 1
5.4 竣工日期为乙方完成所有合同工程内容,并经甲方、业主、监理等各方验收通过签字的日期。承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经各方组织的验收,经整改后评定仍未通过的延误,均视为工期延误。 1
5.5 保修期限:自整体工程竣工验收通过之日起________年。 1
5.6 在保修期限内,乙方对施工质量问题负责维修。乙方在接到修理通知书后7天内派人修理,费用由乙方承担。在保修期限内非因乙方责任造成的修理由甲方或业主支付费用。
第十六条 保险及保证金 1
6.1 乙方须对参与本工程的所有职工进行综合保险,每月____日前提交职工名册,由甲方统一办理综合保险,费用由乙方承担,在每月工程款中扣除。有关本工程进行期间发生的一切 工伤事故 费用均在综合保险中支付,乙方须保障甲方免负该等责任。 1
6.2 合同签订后,乙方须在1个月内提供合同总价 %的《履约保证金》、 %《安全文明施工抵押金》、 %《缺陷质任期的质保金》、 %《竣工资料编制保证金》给甲方,否则以第
9.2条的方式在月度工程款中抵扣。其中《履约保证金》和《安全文明施工抵押金》有效期限至合同内容全部完成后结束。
第十七条 工程停建和缓建 工程停建和缓建约定按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行,包括对工程停建和缓建的解释及相应的处理办法。同时,进一步明确因工程停建和缓建造成的损失,除业主明确承担的部分外,其他损失均由乙方承担。
第十八条 总承包合同终止 1
8.1 总承包合同终止:如总承包合同在分包方按照本合同规定完全履行其义务之前以非分包原因的其他任何理由终止,则总承包方应在此后的任何时间以书面形式通知分包方立即终止分包合同所规定的雇佣关系,分包方必须无条件接受。此时,分包方应尽快从工地搬走分包方的材料机械和设备财产并撤离其人员。 1
8.2 总承包合同因非分包原因的其他任何理由终止引起分包方的雇佣关系一旦终止,本分包合同的其他条款也自行失效,但分包方有权获得按照分包合同内所列的费率或价格计算合同终止前已完成工程的款项(该价款或款项至今为止未得到总承包方任何事先支付)。总承包方根据本项规定向分包方支付该款项的义务仅在总承包方收到总承包合同项下有关所述分包合同工程款后生效。 1
8.3 如由于分包方违反分包合同而导致业主终止总承包合同,那么前述1
8.2条有关付款的规定不适用,且分包方须赔偿由于自身违反分包合同导致总承包合同终止而引起的总承包单位及其他所有分包单位的损失。
第十九条 分包合同生效与终止 1
9.1本合同自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。自工程竣工交付业主使用、结算完毕、甲方支付完毕(不包括保修金)后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。1
9.2本合同在履行过程中如遇以下情形属违约,甲方有权单方面终止本合同,由此造成的所有经济损失由乙方承担。
①乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。
②工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者。
③乙方由于非甲方或业主方的其他原因使合同无法继续全面履行合同的行为。
④乙方没有健全的施工管理和组织体系,进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容,甲方的声誉面临严重威胁。
⑤乙方已无法全面履行合同要约,尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。
⑥乙方有损害甲方声誉的严重行为,如发生严重质量事故、安全事故、造成重大经济损失等情形。
⑦乙方工地代表及其管理人员不服从甲方的管理并严重危及甲方的品牌声誉。 1
9.3发生上述1
9.2款情形时,甲方将以书面形式通知乙方,乙方进入本工程的人员、物资、设备应在48小时内撤离施工现场,且由此造成的损失由乙方承担,同时甲方有追索违约赔偿的权利。
第二十条 附则 20.1 本合同未尽事宜双方另行商议,并应形成书面补充合同,才能与本合同具有同等约束力。 20.2 本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不 能达成一致的,向合同签约地管辖权的人民法院提出诉讼。 20.3 本合同一式 份,双方各执正本 份,副本 份。 20.4 以下文件是本合同的附件,与本合同不可分割。
①《安全生产协议书》(附件
一)
②《治安防火协议书》(附件
二)
③《工程建设项目廉政责任书》(附件
三)
④
⑤ 合同签订单位: 甲方(盖章) 乙方(盖章) 公司 法定代表或委托代理人: 法定代表或委托代理人: 地址: 地址: 电话: 电话: 签约地点: 签约日期:
返
【第4份 】道路市政工程施工合同书1
道路市政 工程施工合同 书
甲方(全称): 有限公司
乙方(全称):
依照《 民法典 》、《中华人民共和国 建筑法 》及其他有关法律、行政 法规 的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,就工程承包事项双方协商一致,订立本合同。
第一章 工程概况及工程承包范围
工程名称: 置业有限公司
工程地点
工程范围 :4#18# 与 5#19# 楼区间 道路等范围内的道路基层、下水管道、排污管道、路面浇砼、化粪池安装等具体工程项目(内容详见附表)。
1、合同工期:20天,自2012年11月2日-2012年12月20日前完工。
2、工程质量等级:达到国家验收规范和合同附件要求。
第二章 合同双方责任
甲方责任:
1、负责提供水电源接口,水电费由乙方负责。
2、甲供材范围:雨水篦、窨井框盖、波纹管。甲供材料质量由甲方把关。
3、提供施工图纸与现场技术交底工作。
乙方责任:
1、负责办理施工人员暂住手续及当地部门所需的其他手续。
2、严格按甲方规定的做法和规范等要求施工,负责现场整洁卫生、文明施工等要求。
3、 乙方在进入施工现场后,应严格按照安全操作规范施工,负责施工范围内所有施工人员的生产安全管理,切实做好施工人员的安全防护工作。若发生一切 工伤事故 的赔偿、医疗费及一切经济责任由乙方自负、并且由此导致的任何罚款均由乙方负责。甲方不负任何人身安全责任。
4 、乙方在施工过程中,应安排专业水电工按规范接电用电,严禁乱拉乱接用电。若因违反操作规程用电而造成人身安全事故的,一切责任由乙方自负。
5、乙方的所有施工人员,含土方、商品砼等各种运输车辆及各种机械,在施工过程中应自觉遵守交通规则,否则造成的交通安全事故、肇事等一切责任由乙方负责。甲方不负任何交通安全责任。
6、乙方每次整好路基待浇砼之前,应预先向甲方与监理报验,通过甲方与监理实地查验达到标准要求后,方可实施浇砼。
7、乙方对商品砼的质量必须分期分批做试块送检,检验费由乙方自负,凭检验合格证结账。若造成c30商品砼试块送检不合格的,一切损失由乙方负责。
8、乙方将排污、排水等所有管道安装完毕,在路基整理压实后,应及时对所有管道做好检查通球、闭水(该闭水试验部分)试验等工作,保证所有管道畅通无阻;若乙方不及时查验而擅自浇砼,造成管道损坏、堵塞、水流倒灌等现象的,一切责任、一切经济损失由乙方负责。乙方在没维修整改完整之前,甲方将不予验收结算,工期不可顺延。
9 、乙方在管道安装过程中,该回填黄沙或风化沙的,而擅自偷减数量或不填黄沙;所有窨井、化粪池该双面粉刷而偷工减料的,每被发现一次,在责令其按规范修复后,将予以 1000 元至 5000 元的处罚。
10 、乙方在施工过程中,对路基基层局部的烂土、弹簧土不更换不清理的;路基修整后不重新压实的,每被发现一次,在责令其按规范修复整改后,将予以 1000 元至 5000 元的处罚。
第三章 工程日期与工程进度
1 、合同签订生效的次日,乙方应向甲方提供人员进场及施工进度计划表,乙方必须周密安排施工时间,确保按期完成施工任务。若是乙方原因造成工期拖延的,每天须向甲方支付逾期费 2000 元 / 天。
2 、施工期间若遇雨天,按实际情况签证后工期顺延。
3 、施工期间乙方不得以任何理由要求增加误工费用。
4 、乙方在工程施工过程中,必须将工作计划以每 7 天的工作详细计划排列好,送到甲方工程部认可后,再做好周密安排施工,严禁无目的、无计划的施工。
5 、若在施工过程中,乙方工期明显滞后于工程进度计划时,甲方有权将全部或部分剩余工程量转给其他单位施工。
6 、施工期间若出现质量问题,甲方要乙方暂停施工或返工以及整改而造成的工期延误由乙方承担,工期不得顺延。
7 、因甲方原因引起或甲方同意工期顺延的其他情况,工期可以顺延。
第四章 工期验收与竣工结算
1 、乙方必须严格按图纸、图籍要求以及国家现行验收规范等有关规定、精心组织施工,做好各项检验、检测记录,严格把好各道工序的质量关,确保工程质量达到合格等级。
2 、乙方应及时将材料合格证、砼试块检测报告送交甲方,经认可后方可正式投入生产。监理方有权对现场施工质量进行复验,发现不符合技术、质量要求的,有权责令乙方整改,甚至返工,乙方必须认真做好整改。而由此发生的经济损失,由乙方自行承担。
3 、工程验收过程中发生的检验费用(含实物试验及破坏性试验的),工程抽样检验合格的,检验费应由乙方承担;抽样检验不合格的,检验费用全部由乙方承担。
4 、工程竣工应以书面形式通知甲方,并向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方应组织有关人员按合同及规范进行验收。对于工程验收中发现的不合格部位,乙方应在限定的时间内整改至合格。
5 、竣工图和竣工资料一试三份交甲方。
第五章 合同履行
1 、合同签订之日,乙方应向甲方交合同履约金:伍万元,该工程施工完毕验收合格后的两周内,无息退还给乙方。
2 、未按本合同文件执行则视为违约,违约方造成对方经济损失的,应赔偿对方的全部经济损失,违约方未造成对方损失,对方有权阻止违约方停止违约,如违约方继续违约,对方有权终止合同。
3 、承包方中途不得将工程转包,在合同实施过程中,如乙方施工队伍素质、力量、机械配备不符合合同要求的,发包方有权调整工程量,将未做或未完工程转包给其他施工单位,甲方有权根据情况扣除乙方的施工费用。并由承包方赔偿由此造成的经济损失。
第六章 合同价款与支付方式
一、结算方式:
1 、按附表的工作内容、材料要求及单价作为结算依据,无论市场行情如何变化,决算时工程单价不再调整,工程量按实计算。
2 、如有增加或变更项目另行商议,按签证单内容以双方约定价格结算。
3 、所有单价均已含税,提供工程发票结账。
二、付款方式:
1 、按工程进度砼路面浇筑完毕后,工程款付当期工程量(含雨污管道)总额的 50% ;
2 、工程全部施工完毕具备验收条件,付至工程款总额的 70% ;
3 、工程竣工经验收决算后的两个月内付至总额的 90% ,余款在保修期满一年后,若没有质量问题的,两周内付清。
第七章 保修和保修期
1 、该工程保修期为一年,期满后 14 日内退还保修金,保修金不计利息。
2 、该工程完工验收合格后,一年内发生的质量问题,含管道堵塞、道路断裂、道路下沉积水、检查井损坏或下沉等,由乙方维修整改;
3 、若属于使用不当或人为破坏的原因造成的损坏,由甲方支付费用,乙方负责修复。
第八章 合同期效和其它约定
1 、保修期终止之日为本合同终止日期。
2 、本合同在在履行当中,对任何条款的修改补充必须经双方签署书面文件,与本合同具有同等效力;附件与本合同具有同等效力
3 、在工程施工过程中,乙方应无条件服从甲方管理、听从甲方指挥;并与其他工种的施工队做好相互团结、相互礼让、相互协调施工
4 、乙方在土方转运、或商品砼罐车进出大门口当中,若造成对镇海西路路段、 204 国道路段、商城内区间道路的车上掉土、轮胎粘带泥土等,造成道路污染的,应及时清扫、清洗、派专人蹲点,若因乙方无故不清理,而造成被城管处罚的,所有损失从乙方工程款中扣除。
5 、路基处理完整并搭好模型后,应由甲方现场检验后,方可进入下道工序施工。否则,擅自强行施工的,每查到一次,除了按规定整改合格后,每次处以 50000 元罚款,在工程款中扣除。
6 、道路路基整理压实过程中,余留的边角机械无法压实的部分,乙方应该用打夯机进行人工夯实后,方可浇筑砼。
7 、乙方在商混浇筑过程中,若造成商铺墙面、门窗、大理石、玻璃等污染的,应及时清理、清洗。否则,清理费从乙方工程款中扣除。
8 、乙方在每次工程施工完毕后,必须对工地内场地清理干净,将垃圾清运到指定地点堆放。
9 、本合同在执行中若发生争议时,双方应及时协商解决或向上级主管部门申请调解。协商调解不成时,向当地人民法院起诉。
10 、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。本合同正本一式四份,双方各执两份。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
联系电话: 联系电话:
合同签订日期: 合同签订日期:
【第5份 】广西壮族自治区房屋建筑和市政工程施工招标文件范本(2021年版)
广西壮族自治区房屋建筑和市政工程施工 招标 文件范本(2014年版)
(项目名称) 施工招标
招 标 文 件
项目编号:
招 标 人: (盖单位公章)
招标 代理 机构: (盖单位公章)
发布日期: 年 月 日
使用说明
一、编写主要依据及参考
1. 《中华人民共和国 招标投标法 》;
2. 《中华人民共和国 建筑法 》;
3. 《中华人民共和国 合同法 》;
4. 《中华人民共和国 招标投标法实施条例 》;
5. 《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》;
6. 《工程建设项目施工招标投标办法》(国家发改委等九部委23号令修改后版);
7. 《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发改委等九部委23号令修改后版);
8. 《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》(建设部令第89号);
9. 《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版);
10.《房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》(2010年版);
11.《建设 工程施工合同 (示范文本)》(gf-2013-0201);
12. 其他有关工程建设和招标投标的法律、 法规 、规章。
二、适用范围
《广西壮族自治区房屋建筑和市政工程施工招标文件范本》(2014年版,以下简称《施工招标文件范本(2014年版)》),适用于广西壮族自治区行政区域内设计和施工不是由同一承包商承担的依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程的施工招标。
三、使用要求
《施工招标文件范本(2014年版)》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目,供招标人和投标人选择使用;以空格标示的位置,由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体特点和实际需要填写具体内容,空格后以括号标示的选择性内容,也由招标人根据提示内容填写,确实没有需要填写的,在空格中用“/”标示;在选择项中,招标人可结合实际情况在选择的“□”里打“√”;其余内容应不加修改直接引用。
四、招标公告有关说明
(一)投标人资质条件。招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定,合理设置企业资质等级和类似工程业绩要求,原则上不得提高资质等级要求。资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的,原则上不得额外同时设置专业承包资质等级;招标项目所需企业资质等级已是最低级别的,不得设置业绩要求。企业业绩取自广西建筑业企业诚信信息库。
(二)建造师资格。招标人应当根据项目规模合理设置注册建造师等级,原则上不得提高报名资格要求。
(三)预付款和进度款支付方式。招标人可以选择在招标公告中明确列出预付款和进度款支付方式,以提示风险。
(四)交易中心。指当地政府或住房城乡建设行政主管部门批准设立的有形建筑市场、公共资源交易中心、建设工程交易中心等允许进行建设工程交易的场所。
五、投标人须知有关说明
(一) 投标保证金 。可以采用现金或保函的形式,提倡使用银行保函,禁止采用现金现场交纳方式。
(二)招标代理服务费的计算与收取。国有投资和使用国有资金的项目在建设项目费用组成中已包含招标代理服务费,因此该项费用必须由招标人支付;其余项目可由招标人和招标代理机构确定。
六、评标办法有关说明
(一)评标办法的选择。《施工招标文件范本(2014年版)》列出了经评审的合理低价法和综合评估法两种评标方法,供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用。鼓励使用综合评估法。当采用综合评估法时,评标分值由招标人选择。但商务标评审分值固定为70分,技术标评审分值固定为20分或25分(不得选择中间值),企业信誉实力分评审分值固定为5分或10分(不得选择中间值)。企业信誉实力分评审标准不得修改。
(二)评标过程用表。《施工招标文件范本(2014年版)》列出了评标过程用表式样,各地可根据需要适当修改。但《中标候选人公示》和《中标通知书》格式不得修改。
(三)否决投标条件。《施工招标文件范本(2014年版)》附录b详细列出了否决投标条件。否决性条款应当明确,易于判断,不可含有评标委员会难以界定的条款。
(四)投标文件的澄清、说明和补正。评标委员会对投标文件中不明确之处,可以书面形式要求投标人进行澄清、说明和补正,但不应作为评审不通过的理由。如投标人不按照招标人的要求进行澄清,其评审可不予通过。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复,否则无效。对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递,必须在招投标监督管理部门的监督下,由招标代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行。
(五)对投标文件真实性的查询。评标委员会对投标人的资质、 营业执照 、主要人员资格、信誉等申报材料的真实性有所怀疑时,可通过广西建筑业企业诚信信息库进行查询。若投标人所提供信息与信息库上的相关内容不符,不予通过评审。
七、合同条款及格式有关说明
(一)《施工招标文件范本(2014年版)》仅列出合同协议书及专用合同条款,通用合同条款全部采用《建设工程施工合同(示范文本)》(gf―2013―0201)。
(二)合同价格形式包括单价方式、总价方式、成本加酬金及其它方式。实行工程量清单计价的房屋建筑及市政基础设施工程,鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款;建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程,发承包双方可以采用总价方式确定合同价款;紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程,发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。
(三)专用条款中的合同文件优先顺序约定时,不能对前四项内容顺序进行调整,双方仅能根据所采取的合同方式对(5)-(8)顺序进行约定。采取总价方式合同的,建议将“图纸”列在“已标价工程量清单或预算书”前;采取单价方式合同的,建议将“已标价工程量清单或预算书”列在“图纸”前。
(四)关于监理人的内容和权限。如发包人另行委托造价咨询企业对该项目的造价进行跟踪审查的,应在专用合同条款中进一步明确业主、监理、造价咨询企业以及其他相关部门对造价管理的权限。
(五)关于提前竣工(赶工)增加费计算方法约定有两种情况:(1)房屋建筑工程要求工期低于定额工期80%时,应在招标工程量清单中增列“提前竣工(赶工)增加费清单项目”,由投标人根据招标工期压缩情况自主报价,不需在专用合同中约定。(2)专用合同中约定的提前竣工(赶工)增加费是指在合同工期基础上业主要求提前竣工所增加的措施费和奖励。可在专用合同中约定每提前一日历天增加的金额或对应压缩时段按总造价的一定百分比计算。同时,建议在专用合同中约定“如施工过程中业主要求的压缩工期远超出常规时,双方可根据实际采取的施工方案另行确认提前竣工(赶工)费”。
八、工程量清单有关说明
《施工招标文件范本(2014年版)》第五章“工程量清单”由招标人根据工程量清单的国家标准、我区相关规定,以及招标项目具体特点和实际需要编制,并与“投标人须知”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。
九、图纸有关说明
《施工招标文件范本(2014年版)》第六章“图纸”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制,并与“投标人须知”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”相衔接。
十、技术标准和要求有关说明
《施工招标文件范本(2014年版)》第七章“技术标准和要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准,不得要求或标明某一特定的 专利 、 商标 、名称、设计、原产地或生产供应者,不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时,则应当在参照后面加上“或相当于”字样。
十一、其它说明
《施工招标文件范本(2014年版)》不明确之处由广西壮族自治区建设工程招标投标办公室负责解释。
《施工招标文件范本(2014年版)》将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对本范本的修改意见和建议,可向广西壮族自治区建设工程招标投标办公室反映。
联系电话:0771-2260119。
目 录
第一卷... 1
第一章 招标公告... 1
1. 招标条件... 1
2. 项目概况与招标范围... 1
3. 投标人资格要求... 1
4. 投标报名... 2
5. 招标文件的获取... 2
6. 投标文件的递交... 2
7. 评标方式... 3
8. 预付款和进度款支付方式... 3
9. 发布公告的媒介... 3
10. 交易服务单位... 3
11. 监督部门及电话... 3
12. 联系方式... 3
第一章 投标邀请书(适用于邀请招标)... 4
1. 招标条件... 4
2. 项目概况与招标范围... 4
3. 投标人资格要求... 4
4. 招标文件的获取... 5
5. 投标文件的递交... 5
6. 确认... 5
7. 评标方式... 5
8. 预付款和进度款支付方式... 5
9. 交易服务单位... 5
10. 监督部门及电话... 5
11. 联系方式... 6
第二章 投标人须知... 7
投标人须知前附表... 7
投标人须知正文部分... 18
1 总则... 18
1.1 项目概况... 18
1.2 资金来源和落实情况... 18
1.3 招标范围、计划工期和质量要求... 18
1.4 投标人资格要求... 18
1.5 费用承担... 19
1.6 保密... 19
1.7 语言文字... 19
1.8 计量单位... 19
1.9 踏勘现场... 19
1.10 投标预备会... 19
1.11 分包... 19
1.12 偏离... 20
2 招标文件... 20
2.1 招标文件的组成... 20
2.2 招标文件的澄清... 20
2.3 招标文件的修改... 20
3 投标文件... 21
3.1 投标文件的组成... 21
3.2 投标报价... 21
3.3 投标有效期... 21
3.4 投标保证金... 21
3.5 备选投标方案... 22
3.6 投标文件的编制... 22
4 投标... 22
4.1 投标文件的密封和标记... 22
4.2 投标文件的递交... 22
4.3 投标文件的修改与撤回... 23
5 开标... 23
5.1 开标时间和地点... 23
5.2 开标程序... 23
5.3 不予开标... 24
6 评标... 24
6.1 评标委员会... 24
6.2 评标原则... 24
6.3 评标方式... 25
6.4 移交评标资料... 25
6.5 评标资料封存和启封... 25
6.6 中标候选人公示... 25
7 合同授予... 25
7.1 定标方式... 25
7.2 中标通知及中标公告... 25
7.3 履约保证金 ... 26
7.4 签订合同... 26
8 重新招标和不再招标... 26
8.1 重新招标... 26
8.2 不再招标... 26
9 纪律和监督... 27
9.1 对招标人的纪律要求... 27
9.2 对投标人的纪律要求... 27
9.3 对评标委员会成员的纪律要求... 27
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求... 27
9.5 投诉... 28
10 需要补充的其他内容... 28
10.1 词语定义... 28
10.2 招标控制价... 28
10.3 技术标评审方式... 28
10.4 投标文件电子版... 28
10.5 知识产权 ... 28
10.6 重新招标的其他情形... 28
10.7 同义词语... 28
10.8 监督... 28
10.9 解释权... 28
10.10 招标人补充的其他内容... 28
第三章 评标办法(经评审的合理低价法)... 29
评标办法前附表... 29
评标办法(经评审的合理低价法)正文部分... 37
1 评标方法... 37
2 评审标准... 37
2.1 初步评审标准... 37
2.2 详细评审标准... 37
3 评标程序... 37
3.1 初步评审... 37
3.2 详细评审... 37
3.3 投标文件的澄清、说明和补正... 38
3.4 评标结果... 38
附件a 评标详细程序... 39
a0 总 则... 39
a1 基本程序... 39
a2 评标准备... 39
a3 初步评审... 39
a4 详细评审... 40
a5 推荐中标候选人或者直接确定中标人... 41
a6 特殊情况的处置程序... 42
a7 补充条款... 42
附件b 否决投标条件... 43
b0 总 则... 43
b1 否决投标条件... 43
第三章 评标办法(综合评估法)... 59
评标办法前附表... 59
评标办法(综合评估法)正文部分... 68
1 评标方法... 68
2 评审标准... 68
2.1 初步评审标准... 68
2.2 详细评审标准... 68
3 评标程序... 68
3.1 初步评审... 68
3.2 详细评审... 69
3.3 投标文件的澄清和补正... 69
3.4 评标结果... 69
附件a 评标详细程序... 70
a0 总 则... 70
a1 基本程序... 70
a2 评标准备... 70
a3 初步评审... 70
a4 详细评审... 71
a5 推荐中标候选人或者直接确定中标人... 72
a6 特殊情况的处置程序... 73
a7 补充条款... 74
附件b 否决投标条件... 75
第四章 合同条款及格式... 94
第一部分 合同协议书... 94
第二部分 通用合同条款... 97
第三部分 专用合同条款... 97
1. 一般约定... 97
1.1 词语定义... 97
1.3 法律... 97
1.4 标准和规范... 98
1.5 合同文件的优先顺序... 98
1.6 图纸和承包人文件... 98
1.7 联络... 99
1.10 交通运输... 99
1.11 知识产权... 99
1.13工程量清单错误的修正... 100
2. 发包人... 100
2.2 发包人代表... 100
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供... 100
2.5 资金来源证明及支付担保... 100
3. 承包人... 100
3.1 承包人的一般义务... 100
3.2 项目经理... 101
3.3 承包人人员... 101
3.5 分包... 102
3.6 工程照管与成品、半成品保护... 103
3.7 履约保证金... 103
4. 监理人... 103
4.1 监理人的一般规定... 103
4.2 监理人员... 103
4.4 商定或确定... 104
5. 工程质量... 104
5.1 质量要求... 104
6. 安全文明施工与环境保护... 104
6.1 安全文明施工... 104
6.3 环境保护... 105
7. 工期和进度... 105
7.1 施工组织设计... 105
7.2 施工进度计划... 105
7.3 开工... 105
7.4 测量放线... 105
7.5 工期延误... 105
7.6 不利物质条件... 106
7.7 异常恶劣的气候条件... 106
7.9 提前竣工... 106
8. 材料与设备... 106
8.2 承包人采购材料与工程设备... 106
8.4 材料与工程设备的保管与使用... 106
8.6 样品... 106
8.8 施工设备和临时设施... 106
9. 试验与检验... 107
9.1 试验设备与试验人员... 107
9.4 现场工艺试验... 107
9.5 检验费用... 107
10. 变更... 107
10.1 变更的范围... 107
10.3 变更程序... 107
10.4 变更估价... 108
10.5 承包人的合理化建议... 108
10.7 暂估价... 108
10.8 暂列金额... 108
11. 价格调整... 109
11.1 市场价格波动引起的调整... 109
12. 合同价格、计量与支付... 109
12.1 合同价格形式... 109
12.2 预付款... 110
12.3 计量... 110
12.4 工程进度款支付... 111
13. 验收和工程试车... 111
13.1 分部分项工程验收... 111
13.2 竣工验收... 111
13.3 工程试车... 112
13.6 竣工退场... 112
14. 竣工结算... 112
14.1 竣工付款申请... 112
14.2 竣工结算审核... 112
14.4 最终结清... 113
15. 缺陷责任期与保修... 113
15.2 缺陷责任期... 113
15.3 质量保证金... 113
15.4 保修... 113
16. 违约... 114
16.1 发包人违约... 114
16.2 承包人违约... 114
17. 不可抗力... 115
17.1 不可抗力的确认... 115
17.4 因不可抗力 解除合同 ... 115
18. 保险... 115
18.1 工程保险... 115
18.3 其他保险... 115
18.7 通知义务... 115
20. 争议解决... 116
20.3 争议评审... 116
20.4 仲裁或 诉讼 ... 116
21. 补充条款... 116
第五章 工程量清单... 130
1 工程量清单编制说明... 130
2 招标控制价编制说明... 131
3 投标报价(已标价工程量清单)编制说明... 132
第二卷... 134
第六章 图 纸... 134
第三卷... 135
第七章 技术标准和要求... 135
第四卷... 136
第八章 投标文件格式... 136
第一卷
第一章 招标公告
(项目名称) 施工招标公告
1. 招标条件
本招标项目 (项目名称)已由 (项目审批、核准或备案机关名称)以 (批文名称及编号)批准建设,招标人(项目业主)为 ,建设资金来自 (资金来源),项目出资比例为 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
建设地点:
建设规模:
合同估算价:
要求工期: 日历天,定额工期 日历天【备注:根据《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-2013及广西壮族自治区实施细则9.11.1条规定,原则上房屋建筑工程不应低于国家定额工期的80%;超过的,必须在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工)增加费措施项目清单。】
招标范围:
标段划分:
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》(桂建管?z2013?{17号)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》(桂建管?z2014?{25号)的规定,已办理诚信库入库手续并处于有效状态,具备 资质【备注:招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定,合理设置企业资质等级,原则上不得提高资质等级要求;资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的,原则上不得额外同时设置专业承包资质等级】,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具备 专业 级(含以上级)注册建造师执业资格【备注:招标人应当根据项目规模合理设置注册建造师等级,原则上不得提高报名资格要求】,具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书(b类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外)。
3.2 业绩要求:□无要求 □有要求,要求近三年完成过质量合格的类似工程业绩【备注:招标项目所需企业资质等级已是最低级别的,不得设置业绩要求。业绩取自广西建筑业企业诚信信息库,时间的限定原则上按近三年】,类似工程指: 。
3.3 本次招标 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: 。
3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标,并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全员,否则同一项目经理或项目专职安全员所投其它标段作否决投标处理(符合桂建管?z2013?{17号和桂建管?z2014?{25号文除外)。
3.5 投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。
4. 投标报名
□现场报名。凡有意参加投标者,请于 年 月 日至 年 月 日(法定公休日、 法定节假日 除外),每日上午 时至 时,下午 时至 时( 北京 时间,下同),由潜在投标人的专职投标员出示本人的“广西建筑市场诚信卡”在
(交易中心)进行现场报名。
□网上报名。凡有意参加投标者,请于 年 月 日 时 分至
年 月 日 时 分(法定公休日、法定节假日除外),由潜在投标人的专职投标员凭本人的“广西建筑市场诚信卡”卡号及密码或企业ca锁登陆 (交易中心网站)进行网上报名。
5. 招标文件的获取
5.1 □凡通过现场报名者,请于 年 月 日至 年 月 日(不少于5个工作日,法定公休日、法定节假日除外),每日上午 时至 时,下午 时至 时,由潜在投标人的专职投标员出示本人的“广西建筑市场诚信卡”在
(交易中心)购买招标文件。
□凡通过网上报名者,请于 年 月 日 时 分至 年 月
日 时 分(不少于5个工作日,法定公休日、法定节假日除外),由潜在投标人的专职投标员凭本人的“广西建筑市场诚信卡”卡号及密码或企业ca锁登陆 (交易中心网站)购买招标文件。
5.2 招标文件(不含图纸)每套售价 元,售后不退【备注:招标文件售价须符合广西壮族自治区物价局桂价费字〔2003〕7号文件关于招标文件发售的有关规定,不超过250元/本】。
5.3 图纸押金 元【备注:图纸的发放须进入当地指定的交易中心,退还图纸同时退还图纸押金。图纸押金须于开标后5日内退还投标人】。
6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 年 月 日 时
分,地点为 (交易中心)。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.3 投标文件必须由企业专职投标员本人递交,并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职安全员的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证,否则招标人不予受理。
7. 评标方式
□经评审的合理低价法 □综合评估法
8. 预付款和进度款支付方式【备注:该项为可选项】
预付款支付比例或金额:
进度款支付方式:合同内按工程计量周期内完成工程量的 ,合同外按工程计量周期完成工程量的 。
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西招标投标监督网ztb.gxi.gov.cn、(本级工程建设信息网或公共资源交易平台网站)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)发布。
10. 交易服务单位
11. 监督部门及电话
12. 联系方式
招 标 人: 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人: 联 系 人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮箱: 电子邮箱:
网 址: 网 址:
开户银行:
账 号:
年 月 日
第一章 投标邀请书(适用于邀请招标)
(项目名称)施工投标邀请书
(被邀请单位名称):
1. 招标条件
本招标项目 (项目名称)已由 (项目审批、核准或备案机关名称)以 (批文名称及编号)批准建设,招标人(项目业主)为 ,建设资金来自 (资金来源),项目出资比例为 。项目已具备招标条件,现邀请你单位参加 (项目名称)施工投标。
2. 项目概况与招标范围
建设地点:
建设规模:
合同估算价:
要求工期: 日历天,定额工期 日历天【备注:根据《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-2013及广西壮族自治区实施细则9.11.1条规定,原则上房屋建筑工程不应低于国家定额工期的80%;超过的,必须在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工)增加费措施项目清单。】
招标范围:
标段划分:
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》(桂建管?z2013?{17号)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》(桂建管?z2014?{25号)的规定,已办理入库手续并处于有效状态,具备 资质【备注:招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定,合理设置企业资质等级,原则上不得提高资质等级要求;资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的,原则上不得额外同时设置专业承包资质等级】,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具备 专业 级(含以上级)注册建造师执业资格【备注:招标人应当根据项目规模合理设置注册建造师等级,原则上不得提高报名资格要求】,具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书(b类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外)。
3.2业绩要求:□无要求 □有要求,要求近三年完成过质量合格的类似工程业绩【备注:招标项目所需企业资质等级已是最低级别的,不得设置业绩要求。业绩取自广西建筑业企业诚信信息库,时间的限定原则上按近三年】,类似工程指: 。
3.3 本次招标 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: 。
4. 招标文件的获取
4.1 请于 年 月 日至 年 月 日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午 时至 时,下午 时至 时(北京时间,下同),在
(交易中心)持本投标邀请书,由专职投标员刷卡购买招标文件。
4.2 招标文件(不含图纸)每套售价 元,售后不退【备注:招标文件售价需符合广西壮族自治区物价局桂价费字〔2003〕7号文件关于招标文件发售的有关规定,不超过250元/本】。
4.3 图纸押金 元【备注:图纸的发放须进入当地指定的交易中心,退还图纸同时退还图纸押金。图纸押金须于发出中标通知书5日内退还投标人】。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 年 月 日 时
分,地点为 (交易中心)。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3 专职投标员应本人递交投标文件,并持专职投标员、项目经理和专职安全员的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证,否则招标人不予受理。
6. 确认
你单位收到本投标邀请书后,请于 (具体时间) 前以书面方式予以确认。
7. 评标方式
□经评审的合理低价法 □综合评估法
8. 预付款和进度款支付方式【备注:该项为可选项】
预付款支付比例或金额:
进度款支付方式:合同内按工程计量周期内完成工程量的 ,合同外按工程计量周期完成工程量的 。
9. 交易服务单位
10. 监督部门及电话
11. 联系方式
招 标 人: 招标代理机构:
地 址: 地 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 人: 联 系 人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮箱: 电子邮箱:
网 址: 网 址:
开户银行:
账 号:
年 月 日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
条款号
条 款 名 称
编 列 内 容
1.1.2
招标人
名称:
地址:
联系人:
电话:
电子邮箱:
1.1.3
招标代理机构
名称:
地址:
联系人:
电话:
电子邮箱:
1.1.4
项目名称
1.1.5
建设地点
1.2.1
资金来源
1.2.2
出资比例
1.2.3
资金落实情况
1.3.1
招标范围
1.3.2
要求工期
要求工期: 日历天
定额工期: 日历天【备注:根据《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-2013及广西壮族自治区实施细则9.11.1条规定,原则上房屋建筑工程不应低于国家定额工期的80%;超过的,必须在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工)增加费措施项目清单】
计划开工日期: 年 月 日
计划竣工日期: 年 月 日
除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:
有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。
1.3.3
质量要求
质量标准:
1.4.1
投标人资质条件、能力、诚信要求
资质条件:
财务要求:近三年经审计的财务报表(以广西建筑业企业诚信信息库为准)。
业绩要求:近三年企业完成过质量合格的类似工程项目(以广西建筑业企业诚信信息库为准,此项可选)
诚信要求:企业和人员的广西建筑市场诚信卡未被锁定。
项目经理资格: 专业 级(含以上级)注册建造师执业资格,具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书(b类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外)。
区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目经理无在建工程证明文件。
专职安全员要求:专职安全员须具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书(c类),人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质〔2008〕91号)的规定不少于 人。区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目专职安全员无在建工程证明文件。
其他要求:
1.4.2
是否接受联合体投标
□不接受 □接受
1.9.1
踏勘现场
不组织
1.10
投标预备会
不召开
1.11
分 包
□不允许
□允许,分包内容要求:
分包金额要求:
接受分包的第三人资质要求:
1.12
偏 离
不允许
2.1.1(10)
构成招标文件的其他材料
招标文件的澄清、修改、补充通知等内容
2.2.1
投标人要求澄清招标文件的截止时间
投标截止日10天前。投标人不在澄清期限内提出,招标人有权不予答复,或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。
2.2.2
投标截止时间
年 月 日 时 分
招标文件澄清发布方式
□在 网站发布
□书面形式发给所有投标人
2.2.3
投标人确认收到澄清的方式
□不需要确认。澄清文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起,视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失,由投标人自行负责。
□需要确认。投标人在收到澄清文件后24小时内以书面形式通知招标人,确认已收到该澄清。
书面形式确认可通过传真或者将扫描件发送到邮箱,传真号码: ,邮箱:
3.1.1
构成投标文件的材料
【备注:右栏招标人可根据需要进行增减】
投标文件的组成部分:资格审查部分、商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分(如有)组成
资格审查部分【备注:以下复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】:
(1)投标文件签署 授权委托书 原件(附法定代表人 身份证 明和组织机构代码证、专职投标员身份证等材料的复印件);
(2)投标人基本情况表(附已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业法人营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件及诚信库页面截图);
(3)联合体投标协议书(如有);
(4)投标保证金证明材料、低价风险保证金(如有)证明材料、基本账户开户许可证的复印件及诚信库页面截图;
(5)建设工程项目管理 承诺书 ;
(6)已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书(b类)的复印件及诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目经理无在建工程证明文件原件;
(7)已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职安全员安全生产考核合格证书(c类)的复印件及诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目专职安全员无在建工程证明文件原件;
(8)专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员近6个月依法缴纳 社会保险 证明材料;
(9)资格审查需要的其他材料:项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近三年已完成类似项目一览表(如有)、企业近三年信誉实力一览表(如有)、企业近三年财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况(如有)等。
商务标部分:
(1)投标函;
(2)投标函附录;
(3)投标报价表;
(4)已标价工程量清单;
(5)工程造价经济指标分析表(由计价软件生成)。
技术标部分:
(1)施工组织设计;
(2)拟分包计划表;
(3)项目管理机构。
企业信誉实力部分(如有):
企业信誉实力一览表。
3.1.1
近三年财务状况的年份要求
指 年度、 年度和 年度。
近三年完成的类似项目的年份要求
指 年 月 日起至 年 月 日止
近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
指 年 月 日起至 年 月 日止
3.3.1
投标有效期
□45天 □60天 □90天
3.4.1
投标保证金
投标保证金的形式:银行转账、电汇或保函。禁止采用现钞交纳方式。
投标保证金的金额: 万元【备注:项目估算价的2%,且最多不超过80万元】
递交方式:采用银行保函方式的,必须由投标人基本帐户开户行出具的无条件银行保函,保函有效期不得低于投标有效期【备注:在投标截止时间前于开标现场将银行开具的无条件银行保函原件递交给招标人,复印件加盖投标人单位公章装入投标文件中】,否则做否决投标处理;采用银行转账、电汇方式的,必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户【备注:在投标截止时间前于开标现场查验银行转帐原件,复印件加盖投标人单位公章装入投标文件】,否则做否决投标处理。
账户名称:
开户银行:
银行账号:
3.5
是否允许递交备选投标方案
不允许
3.6.3
签字和(或)盖章要求
投标文件正本与副本均由投标人在招标文件规定的相关位置加盖投标人法人单位公章,且经法定代表人签字(或盖章)或其委托代理人本人签字。投标文件未经投标人盖章或法定代表人签字(或盖章)或其委托代理人本人签字的,均作否决投标处理。
3.6.4
投标文件副本份数
份
3.6.5
装订要求【备注:右栏内容招标人可根据项目实际需要增减】
按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容,投标文件应按以下要求装订:
□不分册装订
□分册装订,共分 册,分别为: 。
投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页装订。
3.6.6
施工组织设计是否采用“暗标”评审方式【备注:右栏内容招标人可根据需要删减,但必须在招标文件第八章“投标文件格式”中“施工组织设计(技术暗标)”附上封面格式】
□不采用
□采用。技术标暗标编制及装订要求:技术标书封面必须使用统一规定的全套封面(详见
,包括封面一张、封底一张、封面和封底塑料膜各一张、黑色夹条一副),投标人除应在技术标封面折页处加盖法人单位公章和法定代表人签字(或盖章)以示密封外,不得在技术标封面和封底上书写和打印任何文字和符号。封面处编号为评标委员会使用,投标人不得在此处编号。
4.1.1
包装、密封【备注:右栏内容招标人可根据项目实际情况需要增减】
投标人应将所有投标文件的资格审查部分、商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分(如有)分别密封在四个密封袋内,密封袋上清楚地标明“资格审查部分”或“商务标部分”或“技术标部分”或“企业信誉实力部分”(如有)。
提交投标文件时应为 个密封袋。
投标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖投标人法人单位公章以示密封(暗标除外)。
4.1.2
封套上写明【备注:右栏内容招标人可根据项目实际情况需要增减】
项目编号:
招标人的地址:
招标人名称:
标段(如有多个标段时):
(项目名称)投标文件
投标人地址:
投标人名称:
在 年 月 日 时 分前不得开启
4.2.2
递交投标文件地点
(交易中心地址)
4.2.3
是否退还投标文件
否
5.1
开标时间和地点
开标时间:同投标截止时间
开标地点:(交易中心地址)
5.2
开标程序
□采用方式一:技术标明标开标程序
开标顺序:随机
□采用方式二:技术标暗标开标程序
开标顺序:随机
6.1.1
评标委员会的组建
评标委员会构成: 人,其中招标人代表 人【要求详见本表后的备注】,专家 人。
评标专家分工:□不分技术、经济类。
□分技术、经济类。其中,招标人代表参加技术类 人、经济类 人;技术类专家
人、经济类专家 人。采用工程量清单计价时,经济类的评委不应少于评标委员会总数的二分之一【备注:采用电子辅助清标的,经济类专家人数和比例可适当减少】。
评标专家确定方式: 随机抽取 。
6.3
评标方式
□经评审的合理低价法
□综合评估法
6.5
评标资料封存方式【备注:由当地招投标监督管理部门确定】
□在交易中心封存
□当地招投标监督管理部门封存
6.5.1(3)
封存的其它材料
6.6.1
中标候选人公示的媒介
□在招标公告发布的同一媒介上公示
□在交易中心网站上公示
7.1
是否授权评标委员会确定中标人
□是
□否,推荐的中标候选人数:
7.3.1
履约保证金
□是 履约保证金的形式:现金或银行保函【备注:提倡使用银行保函】
履约保证金的金额: 万元【备注:上限为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的10%】
投标人在收到中标通知书后,须在 日内向招标人足额提交履约保证金,否则招标人可以取消其中标资格【备注:此处约定应与合同专用条款第3.7条一致】。
□否
10. 需要补充的其他内容
10.1 词语定义
10.1.1
类似项目
类似项目是指:
10.1.2
不良行为记录
不良行为记录是指:
10.2 招标控制价
招标控制价
□设招标控制价【备注:财政资金和国有资金投资的工程建设项目招标,招标人必须勾选】
□不设招标控制价
10.3 “暗标”评审
施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
□不采用
□采用。投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计(技术暗标)编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。
10.4 投标文件电子版
投标人在递交投标文件时,同时递交投标文件电子版【备注:右栏内容可由招标人根据招投标监督管理部门的要求修改】
投标文件电子版内容: 工程量清单报价 。
投标文件电子版份数: 份。
投标文件电子版形式: 工程量清单为计价软件格式 。
投标文件电子版密封方式:单独放入一个密封袋中,加贴封条,密封袋上应写明的内容与投标人须知前附表4.1.2款所要求一致。并在封套封口处加盖投标人单位公章,在封套上标记“投标文件电子版”字样。
10.5 知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件,未经招标人书面同意,投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时,需征得其书面同意,并不得擅自复印或提供给第三人。
10.6 重新招标的其他情形
除投标人须知正文第8条规定的情形外,除非已经产生中标候选人,在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的,招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后,应当依法重新招标。
10.7 同义词语
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”,在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.8 监督
本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有 管辖权 的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督,如项目属于公共资源范围,应同时接受本级招投标监督管理专门机构监管。
10.9 解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。
10.10 招标人补充的其他内容
10.10.1
招标代理服务费的计算与收取
□招标人支付
□中标人支付。具体为:根据招标人与代理人签订的《建设工程 招标代理合同 》,本项目委托招标代理服务费按 计取,由中标人在领取中标通知书时,一次性向招标代理机构支付。
10.10.2
勘察单位:
设计单位:
10.10.3
低价风险保证金
□实行低价风险保证金
1. 当投标人的投标报价,房屋建筑工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥15%、市政基础设施工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥25%时,投标人必须提供低价风险保证金,金额为大于或等于:房屋建筑工程招标控制价×0.85-投标报价,市政基础设施工程招标控制价×0.75-投标报价。
2. 低价风险保证金采用银行保函方式的,必须由投标人基本帐户开户行出具的无条件银行保函,保函有效期不得低于工程总工期【备注:在投标截止时间前于开标现场将银行开具的无条件银行保函原件递交给招标人,复印件加盖投标人单位公章装入投标文件中】;采用现金方式的,必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定专用账户【备注:在投标截止时间前于开标现场查验银行转帐原件,复印件加盖投标人单位公章装入投标文件】,否则做否决投标处理。
账户名称:
开户银行:
银行账号:
□不实行低价风险保证金
备注:
1. “投标人须知前附表”中的条款名称、编列内容,招标人可根据项目实际需要进行适当的增减。
2. 招标人如需要对“投标人须知”正文条款进行细化调整的,应在“投标人须知前附表”中进行。
3. 招标人派出评委参加评标的,须符合以下条件之一:(1)必须是本单位具备工程或经济类中级及以上职称、同时具备与评标工程技术要求相当条件和能力水平的人员出任;职称证上的工作单位与招标人名称不符的,须附招标人为其缴纳的近6个月的社会保险证明原件或者工作编制证明文件复印件加盖单位公章;(2)本单位无符合上述条件的人员时,可以委托持《广西壮族自治区建设工程招标投标评标专家资格证书》的人员出任;持 证人 员已 退休 的,应附 退休证 明文件复印件加盖单位公章,持证人员在职的,应附现任职单位为其缴纳的近6个月的社会保险证明原件或者工作编制证明文件复印件加盖单位公章。
投标人须知正文部分
1 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人:见“投标人须知前附表”。
1.1.3 本标段招标代理机构:见“投标人须知前附表”。
1.1.4 本招标项目名称:见“投标人须知前附表”。
1.1.5 本标段建设地点:见“投标人须知前附表”。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源:见“投标人须知前附表”。
1.2.2 本招标项目的出资比例:见“投标人须知前附表”。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况:见“投标人须知前附表”。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围:见“投标人须知前附表”。
1.3.2 本标段的要求工期:见“投标人须知前附表”。
1.3.3 本标段的质量要求:见“投标人须知前附表”。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力、诚信等要求。
(1)资质条件:见“投标人须知前附表”;
(2)财务要求:见“投标人须知前附表”;
(3)业绩要求:见“投标人须知前附表”;
(4)诚信要求:见“投标人须知前附表”;
(5)项目经理资格:见“投标人须知前附表”;
(6)专职安全员资格:见“投标人须知前附表”;
(7)其他要求:见“投标人须知前附表”。
1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外,还应遵守以下规定:
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务;
(2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
(3)为本标段的监理人;
(4)为本标段的代建人;
(5)为本标段提供招标代理服务的;
(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
(9)被责令停业整顿的;
(10)被暂停或取消投标资格的;
(11)财产被接管或冻结的;
(12)有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题,正处在停业整顿或暂停投标期间的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,违反本规定的,相关投标均无效。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会
不召开。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
不允许。
2 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括:
(1)招标公告(或投标邀请书);
(2)投标人须知;
(3)评标办法;
(4)合同条款及格式;
(5)工程量清单(含电子版);
(6)招标控制价;
(7)图纸;
(8)技术标准和要求;
(9)投标文件格式;
(10)“投标人须知前附表”规定的其他材料。
2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问和异议,应在“投标人须知前附表”规定的时间前书面要求(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式,下同)招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15天前,以“投标人须知前附表”2.2.2规定的形式向所有购买招标文件的投标人发布,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的,相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后,应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的形式确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前,招标人可以书面形式修改招标文件,并以“投标人须知前附表”2.2.2规定的澄清文件发布的相同形式,通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的,相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人在收到修改后,应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的澄清文件确认的相同形式,确认已收到该澄清。
2.3.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应,招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间,具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。
2.3.4 招标文件的修改或补充报招投标监督管理部门备案后,发送给所有获得招标文件的投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分,具有约束作用。
3 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容:
(1)资格审查部分:具体材料见“投标人须知前附表”;
(2)商务标部分:具体材料见“投标人须知前附表”;
(3)技术标部分:具体材料见“投标人须知前附表”;
(4)企业信誉实力部分(如有):具体材料见“投标人须知前附表”;
3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的,投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第3.1.1(1)中所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金和低价风险保证金(如有)的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金和低价风险保证金(如有)。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人必须在投标截止时间前,按“投标人须知前附表”规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金和低价风险保证金(如有)。递交投标保证金和低价风险保证金(如有)的证明文件作为其投标文件的组成部分。联合体投标的,其投标保证金和低价风险保证金(如有)由牵头人递交,并应符合“投标人须知前附表”的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金和低价风险保证金(如有)的,其投标文件作否决投标处理。
3.4.3 对未中标人交纳的投标保证金(保函原件)和低价风险保证金(如有)应当于中标通知书发出之日起5日内退回;对中标人交纳的投标保证金(保函原件)应当于合同签订之日起5日内退回;对于中标人交纳的低价风险保证金,自工程竣工验收合格之日起7个日历日内退回。
3.4.4 有下列情形之一的,投标保证金和低价风险保证金(如有)将不予退还:
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;
(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
3.5 备选投标方案
除“投标人须知前附表”另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件正本与副本规定的相关位置签字(或盖章)并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。
3.6.4 投标文件正本一份,副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。
3.6.5 投标文件应编制目录,具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。
3.6.6 补充内容:投标文件编制的其它要求详见“投标人须知前附表”。
4 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装,加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位公章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见“投标人须知前附表”。
4.2.3 除“投标人须知前附表”另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后,向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2 款规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知,应按照本章第3.6.3款的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6款和第4款规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。
5 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2款规定的投标截止时间(开标时间)和“投标人须知前附表”规定的地点公开开标,并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的委托代理人应当按时参加开标会,并在招标人按开标程序进行点名时,向招标人提交法定代表人授权委托书,出示本人身份证、专职投标员诚信卡,以及本项目拟派项目经理和专职安全员的“广西建筑市场诚信卡”。
招标代理机构的招标代理员必须到场,并向招标人出示本人身份证、招标代理员诚信卡。
开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。
5.2 开标程序
主持人按“投标人须知前附表”确定的以下程序进行开标:
方式一:技术标明标开标程序
(1)宣布开标纪律;
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,点名确认投标人是否派人到场,并核验专职投标员、项目经理、专职安全员“广西建筑市场诚信卡”的有效性,如其中任何一人的诚信卡被锁定无效,则退回其投标文件,并制作记录;
(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;
(4)由招标人代表和监标人按照“投标人须知前附表”规定检查投标人的资格证件(包括专职投标员身份证原件、授权委托书原件、投标保证金提交凭证原件、低价风险保证金提交凭证原件(如有)),投标人代表检查投标文件的密封情况;
(5)按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序;
(6)公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、低价风险保证金的递交情况(如有)、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并制作记录;
(7)公布招标控制价及相关内容;
(8)投标人代表随机抽取k值;
(9)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;
(10)开标结束。
方式二:技术标暗标开标程序
(1)宣布开标纪律;
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,点名确认投标人是否派人到场,并核验专职投标员、项目经理、专职安全员“广西建筑市场诚信卡”的有效性,如其中任何一人的诚信卡被锁定无效,则退回其投标文件,并制作记录;
(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;
(4)由招标人代表和监标人按照“投标人须知前附表”规定检查投标人的资格证件(包括专职投标员身份证原件、授权委托书原件、投标保证金提交凭证原件、低价风险保证金提交凭证原件(如有)),投标人代表检查投标文件的密封情况;
(5)按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序;
(6)公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、低价风险保证金的递交情况(如有)、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并制作记录;
(7)公布招标控制价及相关内容;
(8)投标人代表随机抽取k值和k′值(如有);
(9)开启技术标书,检查技术标文件是否符合暗标制作规定;
(10)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;
(11)开标结束。
5.3 不予开标
符合下列情况之一的投标,招标人拒绝受理或在开标时当场否决其投标,不得进入评标:
(1)投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的;
(2)投标文件未按招标文件要求密封的;
(3)投标人法定代表人或其授权的专职投标员未按时出席开标会或“投标人须知前附表”第1.4.1款规定的其中任何一人的诚信卡被锁定无效的。
6 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:
(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属;
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员;
(3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标方式
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。具体评标方式见“投标人须知前附表”。
6.4 移交评标资料
评标委员会完成评标后,立即向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单,并同时移交所有评标所涉资料。
6.5 评标资料封存和启封
6.5.1 评标结束至中标通知书发放时,招标人按“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料,封存资料内容包括:
(1)招标项目开评标资料原件:投标单位人员诚信卡核查情况记录表、开标记录表、评标报告及其附件(含评标过程中形成的全部评标表格和清标表格)、投标人开标签到表、专家抽取申请表、专家抽取表、专家签到表、评标纪律、主业委托书。
(2)本项目所有投标人投标文件正本。
(3)“投标人须知前附表”要求封存的其它材料。
6.5.2 如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的,应按当地招投标监督管理部门规定的程序启封。
6.5.3 评标资料封存和启封应符合当地招投标监督管理部门的规定。
6.6 中标候选人公示
6.6.1 招标人自收到评标报告之日起3日内,必须在“投标人须知前附表”规定的媒介上按照规定的格式公示中标候选人,公示期不少于3日。招标人逾期不发出中标候选人公示的,由当地招投标监督管理部门责令招标人及时改正。
6.6.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人可按照本章第9.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。
6.6.3 招标人对中标候选人有投诉的,按照本章第9.5条的规定程序执行。
7 合同授予
7.1 定标方式
除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。
7.2 中标通知及中标公告
中标候选人公示期满无异议或投诉的,招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时,按规定的格式在交易中心网站发出中标公告,将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约保证金
7.3.1 在签订合同前,中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的,其履约保证金由牵头人递交,并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的,视为放弃中标,其投标保证金和低价风险保证金(如有)不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金及低价风险保证金(如有)数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金和低价风险保证金(如有)不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金和低价风险保证金(如有)数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人,由有关行政监督部门责令改正。
7.4.2 排名第一的中标候选人(或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人)放弃中标,或因不可抗力提出不能履行合同,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序(或者评标结果排序)依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大,或者对招标人明显不利的,招标人可以重新招标。
7.4.3 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,由有关行政监督部门给予 警告 ,责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金和低价风险保证金(如有);给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。
8 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的,招标人将重新招标:
(1)投标截止时,投标人少于3个的;
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的;
(3)其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。
9 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:
(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;
(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员 行贿 谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:
(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
(2)投标人之间约定中标人;
(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;
(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动;
(6)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
(7)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(8)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
(9)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(10)不同投标人的投标文件相互混装;
(11)不同投标人的投标保证金和低价风险保证金(如有)从同一单位或者个人的账户转出。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议,没有提出异议的,不予受理。
10 需要补充的其他内容
10.1 词语定义
见“投标人须知前附表”。
10.2 招标控制价
招标控制价设置要求见“投标人须知前附表”。
招标人或受其委托具有相应资质的中介机构,按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的招标控制价(招标控制价不应上浮或下调)。
原则上招标控制价应于投标截止时间前15日向所有投标人公布,最迟应当在截标时间7日前公布,并报送当地招投标监督管理部门备案。潜在投标人或者其他利害关系人对招标控制价有异议的,应当在投标截止时间5日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。招标人需重新公布招标控制价的,其最终公布的时间到投标截止时间不足7天可能影响投标文件编制的,应顺延提交投标文件的截止时间。
10.3 技术标评审方式
见“投标人须知前附表”。
10.4 投标文件电子版
投标文件电子版的具体内容要求见“投标人须知前附表”。
10.5 知识产权
招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。
10.6 重新招标的其他情形
见“投标人须知前附表”。
10.7 同义词语
见“投标人须知前附表”。
10.8 监督
本项目招标的监督部门见“投标人须知前附表”。
10.9 解释权
见“投标人须知前附表”。
10.10 招标人补充的其他内容
见“投标人须知前附表”。
第三章 评标办法(经评审的合理低价法)
评标办法前附表
条款号
评审因素
评审标准
2.1.1
资格评审标准
□合格制
合格标准:缺少任何一项或有任何一项不合格者,其资格审查视为不合格
投标文件签署
有效的法定代表人身份证明(附身份证复印件)或法人授权委托书(附身份证复印件,授权代理时提供)
营业执照
具备有效的营业执照
安全生产许可证
具备有效的安全生产许可证
资质等级
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
财务状况
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
类似工程业绩(如有)
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
诚信
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
项目经理
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
专职安全员
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
联合体投投人(如有)
符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定
投标保证金
符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
低价风险保证金
符合第二章“投标人须知”第10.10.3项规定
其他要求【备注:招标人可根据招标项目情况自主调整】
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分( )~( )项内容的。
【如:项目经理/专职投标员/技术负责人/专职安全员/其它管理人员的近6个月的社会保险缴纳情况、建设工程项目管理承诺、企业近三年诉讼情况......】
……
……
□有限数量制
1、投标人符合第二章“投标人须知”第1.4项规定的,且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分( )~( )项内容的,方可进行资格审查评分。
2、资格后审总分满分为100分,总分60分及以上为合格,按得分由高到低的顺序选择(7-15)家投标单位作为合格投标人进入本工程的详细评审,如前第 名有得分相同的,则一并进入详细评审,如参加投标的单位不足 名(含 名)的,则全部达到合格分数线的投标人进入详细评审。
【备注:参照建市〔2005〕208号文,原则上工程投资额1000万元以上的工程项目,合格投标人家数应当不少于9个;工程投资额1000万元以下的工程项目,合格投标人家数应当不少于7个】
(一)企业情况
(满分 20~25分)
(1)资质条件:
(2) 注册资金 :大于或等于合同估算价的五分之一【备注:应严格按照建筑业资质管理有关规定设定注册资本金,不得擅自抬高门槛】
(3)考核期内完成过类似工程项目:
(4)企业管理体系及诉讼等情况:
(二)企业信誉
(满分 10~15 分)
【备注:招标人可以参考企业信誉一览表内容(不应少于三类)自行确定评审项目类别及评分标准。其中,同一工程项目以最高奖项计分,不重复计分】
(三)项目经理情况
(满分 10~15 分)
(1)项目经理资质:
(2)项目经理职称:
(3)项目经理业绩:
......
(四)技术负责人
(满分10~15分)
(1)技术负责人专业:
(2)技术负责人职称:
(3)技术负责人业绩:
......
(五)拟投入本工程管理人员情况(满分10~15分)
(六)拟投入施工机械设备情况(满分 10~15分)
(七)企业财务状况(满分10~15分)
(1)提供近三个年度经会计师事务所审计的财务报表和审计报告的,每年得 分【备注:如上一年的财务报表正在审计的,需提供财务报表及上一年度财务报表正在审计的证明】。
(2)......
……
……
2.1.2
形式性
评审标准
投标人名称
与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
投标函签字盖章
法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章
投标文件格式
符合第八章“投标文件格式”的要求
联合体投标人(如有)
提交联合体协议书,并明确联合体牵头人
报价唯一
只能有一个有效报价。房屋建筑工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥15%、市政基础设施工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥25%时,投标人除必须按第二章“投标人须知”第3.4.1项的规定提供投标保证金外,还需按“投标人须知”第10.10.3项的要求提供低价风险保证金。
……
……
2.1.3
响 应 性
评审标准
【备注:招标人可按项目需求分为商务标响应性评审和技术标响应性评审两部分】
投标内容
符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
工期
符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定
工程质量
符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
投标有效期
符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
权利义务
投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定
技术标准和要求
符合第七章“技术标准和要求”规定
投标价格
低于(含等于)招标人公布的招标控制价或无本章附件b否决投标条件中 条情况的。
分包计划
符合第二章“投标人须知”第1.11款规定
已标价工程量清单
符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量且无本章附件b否决投标条件中 条情况。
……
……
2.2
详细评审
通过资格审查的合格投标人,只有通过了形式性评审和响应性评审,才能进入详细评审程序。
2.2.1
技术标
评分标准
【备注:可采用可行性评审制或打分制。采用百分制打分时,60分及以上为合格】
项目管理机构(20分)
项目经理任职资格与业绩、工作经历等(10分)
拟派任项目经理(或注册建造师)必须与资格审查合格通过的项目经理(或注册建造师)在名称、专业、资格等级等方面一致。
……
其他主要人员(10分)
人员齐备、专业配套,具备相关岗位证书:拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件,安全员、施工员、造价员、质检员、材料员应具有相应岗位资格证书,且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定。
……
施工组织设计(80分)
主要施工方法
(5分~10分)
各主要分部施工方法符合项目实际,须有详尽的施工技术方案,工艺先进、方法科学合理、可行,能指导具体施工并确保安全。
拟投入的主要物资计划(5分~10分)
投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密,数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。
拟投入的主要施工机械、设备计划(5分~10分)
投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。
劳动力安排计划(5分~10分)
各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。
确保工程质量的技术组织措施
(5分~10分)
应有专门的质量技术管理班子和制度,且人员配备合理,制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段,自控体系完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准。
确保安全生产的技术组织措施
(5分~10分)
应有专门的安全管理人员和制度,且人员配备合理,制度健全,各道工序安全技术措施针对性强,符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
确保工期的技术组织措施(5分~10分)
在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制完善,安排科学合理,符合本项目施工实际要求。
确保文明施工的技术组织措施(5分~10分)
针对本工程项目特点,应有现场文明施工、环境保护措施,且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》(jgj59-2011)合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
工程施工的重点和难点及保证措施(5分~10分)
针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法是否合理。
施工总平面布置图(5分~10分)
应有施工总平面布置图,安排科学合理,符合本项目施工实际要求。
其他
(5分~10分)
……
2.2.2
商务标
评分标准
【备注:百分制,满分为100分】
1、经评审的合理低价的确定方法【备注:选择以下其中一种方法】
□方法一:
(1)有效报价范围:为投标总价低于或等于招标控制价,通过资格评审、形式性评审、响应性评审且技术标评审合格,经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。
(2)将有效报价范围内的投标人,按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。
(3)有效报价的投标人在10家以上的,从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家(有效报价范围内投标人家数为奇数时取n-1家)投标报价后(当出现两个或两个以上相同投标报价时,一并去掉),取10家(如不足10家,按实际家数计取)投标人报价进入经评审合理低价计算范围,再取其中的有效报价的算术平均值作为经评审的合理低价;有效报价的投标人在10家(含10家)以下的,将全部有效报价的算术平均值作为经评审的合理低价。n=(有效报价范围的投标人家数-10)/2,n为四舍五入取整数。
□方法二:
(1)有效报价范围:为投标总价低于或等于招标控制价,通过资格评审、形式性评审、响应性评审且技术标评审合格,经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。
(2)将有效报价范围内的投标人,按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。
(3)经评审的合理低价=k*(a1+a2+a3…+an)/n,an为全部的有效报价,k为开标时从0.98、0.985、0.99、0.995、1.000中随机抽取的其中一个系数。
2、商务标评分标准【备注:选择以下其中一种方法】
□方法一:
(1)以经评审的合理低价为最高分100分,采用内插法计算,投标人报价每高于经评审的合理低价1%的扣1.5分,每低于经评审的合理低价1%的扣1分,计算出投标人的投标报价得分。
(2)有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分。
□方法二:
(1)以经评审的合理低价为最高分100分,采用内插法计算,投标人报价每高于经评审的合理低价1%的扣1.5分,每低于经评审的合理低价1%的扣1分,计算出投标人的报标报价得分。
(2)将主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程和单价措施项目清单、总价措施项目清单、税前项目清单中的各清单项的投标综合单价不合理报价偏差金额与招标人公布的该清单项的招标控制价综合单价相比,每偏差1%扣0.05分,最高扣20分,计算出投标人的不合理报价偏差扣分。
主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程和单价措施项目清单、总价措施项目清单、税前项目清单中的各清单项过高的,不合理报价偏差=该清单项投标报价综合单价-该清单项预算控制价的综合单价×k1max。
主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程和单价措施项目清单、总价措施项目清单、税前项目清单的各清单项过低的,不合理报价偏差=该清单项招标控制价的综合单价×k1min-该清单项投标报价综合单价。
主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程和单价措施项目清单、总价措施项目清单、税前项目清单中各清单项过高不合理指:高于招标控制价综合单价×k1max,并被评委判定为不合理;
主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程和单价措施项目清单、总价措施项目清单、税前项目清单中各清单项过低不合理指:低于招标控制价综合单价×k1min,被评委判定为不合理。
k1max取1.2,k1min取0.85。
(3)有效报价投标人的商务标得分=该投标人的报标报价得分-不合理报价偏差扣分。
【备注:采用此方法的,招标人必须向所有投标人公布主要清单项目(带“*”号)的招标控制价的综合单价。带“*”号的主要清单项目以30项以内为宜】
□方法三:
(1)以经评审的合理低价为最高分70分,采用内插法计算,投标人投标报价每高于经评审的合理低价1%的扣1.5分,每低于经评审的合理低价1%的扣1分,计算出投标人的投标报价得分。
(2)计算出主要清单项目(带“*”号)得分,满分30分。
a、主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程量清单项目费评分值占10分。分部分项工程量清单项目的评审以保证工程所必须的实体消耗和保证工程质量为目标,以报价的高低作为评分依据。
评分方法:确定分部分项工程量清单项目基准价:以有效投标报价中对应的分部分项工程量清单项目费去掉一个最高价和一个最低价后的平均值为基准价。如仅有三个投标单位,即取其报价的平均值。低于并接近基准价的报价为最佳报价,得10分;报价比最佳报价的差值的绝对值在3%(不包括本数)以下范围内得8分;报价比最佳报价的差值的绝对值在3%到5%(3%包括本数,5%不包括本数)范围内得6分;报价比最佳报价的差值的绝对值在5%(包括本数)以上范围得5分。
b、主要清单项目(带“*”号)综合单价评分值占10分。
评分办法:主要清单项目综合单价由招标人根据每个分项清单费用占全部清单项目的比重,以及容易发生变更、工程索赔等因素,指定不高于30项主要清单项目,由评标委员会根据自治区住房和城乡建设厅《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价施工招标评标暂行规定》第十七条所述的原则做报价的合理性判断。合理的项目每项得分为10÷指定的项目总数,不合理的项目不得分,累计后得出评分值。当不少于三分之二的经济组评委判定某主要项目清单综合单价为不合理时,该主要项目清单综合单价的不合理性方可成立。
c、总价措施项目费评分值占10分。总价措施项目费的评审以投标人措施项目费报价与相对应施工方案是否可行,以报价的高低作为评分依据。
评分方法:确定总价措施项目费基准价。以有效投标报价中对应的总价措施项目费去掉一个最高价和一个最低价后的平均值为基准价。如仅有三个投标单位,即取其报价的平均值。低于并接近基准价的报价为最佳报价,得10分;报价比最佳报价的差值的绝对值在3%(不包括本数)以下范围内得8分;报价比最佳报价的差值的绝对值在3%到5%(3%包括本数,5%不包括本数)范围内得6分;报价比最佳报价的差值的绝对值在5%(包括本数)以上范围得5分。
a+b+c相加即为投标人的主要清单项目得分。
(3)有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分+主要清单项目得分。
【备注:采用此方法的,招标人必须向所有投标人公布主要清单项目(带“*”号)的招标控制价的综合单价】
3
评标程序
详见本章附件a:评标详细程序
3.1.2
否决投标条件
详见本章附件b:否决投标条件
备注:
1. 招标公告没有提出类似工程业绩要求的,资格评审时如果采用合格制,不得设置类似工程业绩要求;如果采用有限数量制,可以设置类似工程业绩要求。
2. 招标公告提出类似工程业绩要求的,资格评审时如果采用合格制,必须设置类似工程业绩要求;如果采用有限数量制,必须设置类似工程业绩要求,考核期同“投标人须知前附表”3.1.1条,类似工程同招标公告。
3. 资格评审采用有限数量制时,评审标准中“企业信誉”一栏,招标人可以参考企业信誉一览表内容(不应少于三类)自行确定评审项目类别及评分标准,也可完全自行设定评审类别及评分标准。招标人自行设定评审类级及评分标准的,必须在此明确奖项有效期为: 。
4. 人员资格岗位、职称、业绩、奖项等评分须附相关有效证明材料复印件加盖投标人单位公章,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
评标办法(经评审的合理低价法)正文部分
1 评标方法
本次评标采用经评审的合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件,按照本章2.2条款进行评审,并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人,但投标报价低于其成本的除外。经评审的商务标得分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,以企业主项资质高的优先;企业主项资质也同等的,由评标委员会采用记名投票方式确定。
2 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准:见“评标办法前附表”。所有在投标截止时间前提交投标文件的投标人均有资格参加资格评审。
2.1.2 形式评审标准:见“评标办法前附表”。
2.1.3 响应性评审标准:见“评标办法前附表”。
2.2 详细评审标准
2.2.1 技术标评分标准:见“评标办法前附表”。
2.2.2 商务标评分标准:见“评标办法前附表”。
3 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,作否决投标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的,其投标作否决投标处理:
(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的;
(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;
(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标作否决投标处理。
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2.1款的规定进行技术标评审。
3.2.2 评标委员会按本章第2.2.2款的规定计算出商务标得分。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。
3.3 投标文件的澄清、说明和补正
3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,也可以要求投标人对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复,否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递,必须在招投标监督管理部门的监督下,由招标代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外,评标委员会按照本章规定的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。招标人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。
附件a 评标详细程序
a0 总 则
本附件是本章“评标办法”的组成部分,是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化,评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
a1 基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行:
(1)评标准备;
(2)初步评审;
(3)详细评审;
(4)澄清、说明或补正;
(5)推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
a2 评标准备
a2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
a2.2 评标委员会的组建和分工
评标委员会应按照“投标人须知前附表”第6.1条的规定组建。首先以记名方式推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。当需要划分技术类、经济类评委时,应按照规定组建为技术组评委和经济组评委。招标人代表参加评标委员会的,应明确参加类别。采用工程量清单计价时,经济类的评委不应少于评标委员会总数的二分之一(采用电子辅助清标的,经济类专家人数和比例可适当减少)。
在本附件的表述中,当评委划分为技术类、经济类时,除标明由技术类或经济类评委实施评审外,其余由评标委员会全体委员进行。
a2.3 熟悉文件资料
a2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件,了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等,掌握评标标准和方法,熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。
a2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。
a3 初步评审
a3.1 资格评审
评标委员会所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准,对投标人的投标文件进行资格评审。
a3.2 形式评审
评标委员会所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准,对投标人的投标文件进行形式评审。
a3.3 响应性评审
a3.3.1 评标委员会所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准,对投标人的投标文件进行响应性评审。
a3.3.2 投标人投标总价不得超出(不含等于)招标人公布的招标控制价。凡投标人的投标总价超出招标控制价的,该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
a3.4 判断投标是否为否决投标
a3.4.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件(包括本章第3.1.2项中规定的条件),在本章附件b中集中列示。
a3.4.2 本章附件b集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触,如果出现相互矛盾的情况,以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
a3.4.3 评标委员会在评标过程中,依据本章附件b中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。
a3.5 澄清、说明或补正
在初步评审过程中,评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求,以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
a4 详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
a4.1 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)
【备注:根据项目情况进行设置】
a4.2 技术标评审
评标委员会的技术组评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准,对投标人的技术标进行评审。
a4.3 详细评审的程序
a4.3.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审:
(1)技术标评审(或评分);
(2)商务标评审和评分;
(3)汇总评分结果。
a4.4 技术标评审(或评分)
按照“评标办法前附表”中规定的各项评分因素、评审标准,由技术组评委对施工组织设计进行评审(或评分)。
技术标合格标准:
a4.5 商务标评审和评分
a4.5.1 经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法计算“经评审的合理低价”。
a4.5.2 按照“评标办法前附表”中规定的方法,计算各个已通过了初步评审和技术标评审的投标人商务标得分。
a4.6 判断投标报价是否低于成本
由评标委员会的经济组评委认定投标人是否以低于成本竞标。
a4.7 澄清、说明或补正
在评审过程中,评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求,以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
a4.8 汇总评分结果
详细评审工作全部结束后,汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果,并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
a5 推荐中标候选人或者直接确定中标人
a5.1 汇总评标结果
初步评审和详细评审结束后,评标委员会对评标结果进行汇总。
a5.2 推荐中标候选人
a5.2.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外,评标委员会在推荐中标候选人时,应遵照以下原则:
(1)评标委员会按照最终得分由高到底的次序排列,根据第二章“投标人须知前附表”第7.1款的规定及本章的规定推荐中标候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后,有效投标不足三个,且少于第二章“投标人须知前附表”第7.1款规定的中标候选人数量的,则评标委员会可以将所有有效投标按经济标评分得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以建议招标人重新招标。
a5.2.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标。
a5.3 直接确定中标人
第二章“投标人须知前附表”授权评标委员会直接确定中标人的,评标委员会对有效的投标按照经济标评分得分由高至低的次序排列,按照本章的规定直接确定中标人。
a5.4 编制及提交评标报告
评标委员会应向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字,一式三份,招标人、招标代理人、招投标监督管理部门各一份。评标报告应当包括但不限于以下内容:
(1)基本情况和数据表;
(2)评标委员会成员名单;
(3)开标记录;
(4)符合要求的投标一览表;
(5)否决投标情况说明;
(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表;
(7)经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件):
(8)经评审的投标人排序;
(9)推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人,则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜;
(10)澄清、说明或补正事项纪要。
a6 特殊情况的处置程序
a6.1 关于评标活动暂停
a6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则,按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时,评标活动方可暂停。
a6.1.2 发生评标暂停情况时,评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录,待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时,由原评标委员会继续评标。
a6.2 关于评标中途更换评标委员会成员
a6.2.1 除非发生下列情况之一,评标委员会成员不得在评标中途更换:
(1)因不可抗拒的客观原因,不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2)根据法律法规规定,某个或某几个评标委员会成员需要回避。
a6.2.2 退出评标的评标委员会成员,其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
a6.3 记名投票
在任何评标环节中,需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的,由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则,以记名投票方式表决。
a7 补充条款
……
附件b 否决投标条件
b0 总 则
本附件所集中列示的否决投标条件,是本章“评标办法”的组成部分,是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充,如果出现相互矛盾的情况,以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
b1 否决投标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的,其投标作否决投标处理:
b1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的;
b1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;
b1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;
b1.4 在资格评审、形式评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的;
b1.5 投标报价文件的已标价工程量清单未经有资格的工程造价专业人员在规定的相关位置签字并加盖执业专用章的;
b1.6 在技术标评审中,评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的;
b1.7 不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的;
b1.8 由委托代理人签字或盖章,但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的;
b1.9 投标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的;
b1.10 投标人不接受评标委员会按第三章“评标办法”第3.1.3条的原则对投标报价进行修正的;
b1.11 投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的;
b1.12 投标人没有提供建设工程项目管理承诺书的;
b1.13 投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的;
b1.14 安全文明施工费和规费、税金不按规定报价的;
b1.15 投标人已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的;
b1.16 投标人已标价工程量清单的项目名称或项目特征与招标工程量清单不一致,评标委员会要求澄清、说明或补正,但投标人拒绝澄清、说明或补正的;
b1.17 投标函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的;
b1.18 设有暂估价、暂列金额的,投标时未按招标人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入投标总报价中的;
b1.19 投标文件实质上没有响应招标文件的要求的;
b1.20 法规规定的其他否决投标条款。
备注:
1、如果工程所在地招投标监督管理部门要求评标委员会对判定为否决投标的投标文件说明否决投标情况的,应增加“否决投标情况说明表”格式,否决投标情况说明应当对照招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题,并在中标候选人公示时予以公开。
2、招标人可根据招标项目实际情况对上述否决投标情况进行调整,但不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触,如果出现相互矛盾的情况,以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
附表a-1:投标单位和人员诚信卡核查情况记录表
投标单位和人员诚信卡核查情况记录表
工程名称: (项目名称) 项目编号: 开标时间: 年 月 日
建设单位: 招标代理机构:
序号
投标单位
单位诚信状态是否有效
专职投标员
项目经理
专职安全员
核查结论
专职投标员签字
姓名
诚信卡是否有效
姓名
诚信卡是否有效
姓名
诚信卡是否有效
3
4
5
6
7
招标人授权代表(签字): 记录人(签字): 监督人员(签字):
附表a-2:开标记录表
开标记录表
工程名称: (项目名称) 项目编号: 开标时间: 年 月 日
建设单位: 招标代理机构:
序号
投标单位
是否按时递交投标文件
投标文件密封性
资格证件是否有效
投标文件是否有效
提交的投标保证金(万元)
提交的低价风险保证金(如有,万元)
投标总报价(元)
自报工期(日历天)
自报质量等级
....(根据投标报价表内容增减)
备注
投标人专职投标员签字确认
3
4
5
6
7
招标人授权代表(签字): 记录人(签字): 监督人员(签字):
附表a-3:评标委员会签到表
评标委员会签到表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
姓名
职称
工作单位
专家证号码
联系电话
签到时间
3
4
5
6
7
附表a-4:资格审查评审记录表
资格审查评审记录表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
评审因素
投标人名称及评审意见
投标文件签署
营业执照
3
安全生产许可证
4
资质等级
5
财务状况
6
类似项目业绩(如有)
7
诚信
8
项目经理
9
专职安全员
10
联合体投标人(如有)
11
投标保证金
12
低价风险保证金(如有)
13
其他要求
是否通过评审
【备注:根据评分办法的资格审查标准调整本表】
评标委员会全体成员签名: 日期: 年 月 日
资格审查评审记录表(有限数量制)
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
评审因素
投标人名称及评审意见
(一)企业情况
(满分 20~25分)
(二)企业信誉
(满分 10~15 分)
3
(三)项目经理情况
(满分 10~15 分)
4
(四)技术负责人
(满分10~15分)
5
(五)拟投入本工程管理人员情况(满分10~15分)
6
(六)拟投入施工机械设备情况
(满分 10~15分)
7
(七)企业财务状况
(满分10~15 分)
8
……
【备注:根据评分办法的资格审查标准调整本表】
评标委员会全体成员签名: 日期: 年 月 日
附表a-5:形式评审记录表
形式评审记录表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
评审因素
投标人名称及评审意见
投标人名称
投标函签字盖章
3
投标文件格式
4
联合体投标人
5
报价唯一
6
……
是否通过评审
【备注:本表可根据评分办法的需要进行调整】
评标委员会全体成员签名: 日期: 年 月 日
附表a-6:响应性评审记录表
响应性评审记录表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
评审因素
投标人名称及评审意见
投标内容
工期
3
工程质量
4
投标有效期
5
投标保证金
6
权利义务
7
已标价工程量清单
8
技术标准和要求
9
投标价格
10
……
是否通过评审
【备注:本表可根据评分办法需要分为商务标响应性评审记录表和技术标响应性评审记录表】
评标委员会全体成员签名: 日期: 年 月 日
附表a-7:技术标评审记录表
技术标评审记录表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
评审因素
投标人名称及评审意见
1、项目管理机构
(1)项目经理任职资格、业绩、工作经历等
(2)其他主要人员
2、施工组织设计
(1)主要施工方法
(2)拟投入的主要物资计划
(3)拟投入的主要施工机械、设备计划
(4)劳动力安排计划
(5)确保工程质量的技术组织措施
(6)确保安全生产的技术组织措施
(7)确保工期的技术组织措施
(8)确保文明施工的技术组织措施
(9)工程施工的重点和难点及保证措施
(10)施工总平面布置图
(11)其他
.........
评审结果汇总
是否通过评审
【备注:本表可根据评分办法的需要进行调整】
评标委员会技术组评委签名: 日期: 年 月 日
附表a-8:商务标评分记录表
商务标评分记录表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
项目
投标人名称
投标报价
投标报价是否有效
已标价工程量清单评审是否合格
1、投标报价得分(满分 )
2、不合理报价偏差扣分(如有)(满分 )
或者2、清单项目得分(如有)(满分 )
3、商务标得分(1+2或者1-2)
招标控制价(如有)
经评审的合理低价:
投标报价得分:以经评审的合理低价为最高分100分,采用内插法计算,投标人投标报价每高于经评审的合理低价1%的扣1.5分,每低于经评审的合理低价1%的扣1分。
商务标得分=投标报价得分-不合理报价偏差扣分(如有) 或者商务标得分=投标报价得分+清单项目得分(如有)
【备注:本表可根据评分办法的需要进行调整。投标报价单位:人民币元。】
评标委员会经济组评委签名: 日期: 年 月 日
附表a-9:评标结果汇总表
评标结果汇总表
工程名称及项目编号:: 评标时间: 年 月 日
序号
投标人名称
投标
报价
初步评审
详细评审
备注
资格审查
是否合格
形式性评审是否合格
响应性评审
是否合格
技术标评审是否合格
商务标得分
排序
(由低至高)
3
4
5
6
7
最终推荐的中标候选人及其排序
第一名:
第二名:
第三名:
评标委员会全体成员签名: 日期: 年 月 日
附表a-10:中标候选人公示
中标候选人公示
项目名称
项目编号
建设单位
招标类别
□委托招标 □自行招标
招标方式
□公开招标 □邀请招标
招标代理机构
结构类型及规模
(应注明最大单跨、建筑高度、建筑面积等技术指标)
开标时间
开标地点
公示开始时间
年 月 日
公示截止时间
年 月 日
拟中标人
中标候选人情况
第一中标
候选人
单位名称
投标报价
工期
质量等级
项目经理
(注册编号: ;诚信卡号: )
第二中标
候选人
单位名称
投标报价
工期
质量等级
项目经理
(注册编号: ;诚信卡号: )
第三中标
候选人
单位名称
投标报价
工期
质量等级
项目经理
(注册编号: ;诚信卡号: )
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据
公示媒介
质疑和投诉
投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。
投诉受理部门
投诉受理电话
一式5份。其中:建设单位2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
附表a-11:中标通知书
中标通知书
项目编号: 报建号:
建设单位
代建单位
中标单位
设计单位
招标代理单位
工程名称
工程地址
中标范围
结构类型
(应注明最大单跨、建筑高度)
工程规模
承包方式
承包类型
项目经理
注册专业及等级
注册编号
技术负责人及证书编号
安全员及安全生产考核合格证书编号
中标
主要
条件
中标价
主要材料
钢 筋
工期
水 泥
质量
商品砼
其中:安全文明施工措施费:
建安劳保费:
建设单位:
(盖单位公章)
法定代表人:
(签字或盖章)
年 月 日
招标代理单位:
(盖单位公章)
法定代表人:
(签字或盖章)
年 月 日
备案单位:
(盖单位公章)
经办人:
(签字或盖章)
年 月 日
备注
中标人在收到中标通知书后,须在 日内向招标人足额提交履约保证金,否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
一式9份。其中:建设单位5份(用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续)、中标单位1份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
附表a-12:中标公告
中标公告
项目名称
项目编号
招标人
建设单位
招标类别
□委托招标 □自行招标
招标方式
□公开招标 □邀请招标
招标代理机构
中标范围
开标时间
开标地点
中标人
中标价
工期
质量等级
项目经理
注册编号: ;诚信卡号:
公告媒介
公告日期
【备注:招标人应在当地交易中心网站上发布中标公告】
第三章 评标办法(综合评估法)
评标办法前附表
条款号
评审因素
评审标准
2.1.1
资格评审标准
□合格制
合格标准:缺少任何一项或有任何一项不合格者,其资格审查视为不合格
投标文件签署
有效的法定代表人身份证明(附身份证复印件)或法人授权委托书(附身份证复印件,授权代理时提供)
营业执照
具备有效的营业执照
安全生产许可证
具备有效的安全生产许可证
资质等级
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
财务状况
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
类似工程业绩(如有)
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
诚信
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
项目经理
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
专职安全员
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
联合体投投人(如有)
符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定
投标保证金
符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
低价风险保证金
符合第二章“投标人须知”第10.10.3项规定
其他要求【备注:招标人可根据招标项目情况自主调整】
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分( )~( )项内容的。
【如:项目经理/专职投标员/技术负责人/专职安全员/其它管理人员的近6个月的社会保险缴纳情况、建设工程项目管理承诺、企业近三年诉讼情况......】
□有限数量制1
1、投标人符合第二章“投标人须知”第1.4项规定的,且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分( )~( )项内容的,方可进行资格审查评分。
2、资格后审总分满分为100分,总分60分及以上为合格,按得分由高到低的顺序选择(7-15)家投标单位作为合格投标人进入本工程的详细评审,如前第 名有得分相同的,则一并进入详细评审,如参加投标的单位不足 名(含 名),则全部达到合格分数线的投标人进入详细评审。
【备注:参照建市〔2005〕208号文,原则上工程投资额1000万元以上的工程项目,合格投标人家数应当不少于9个;工程投资额1000万元以下的工程项目,合格投标人家数应当不少于7个】
(一)企业情况
(满分 20~25分)
(1)资质条件:
(2)注册资金:大于或等于合同估算价的五分之一【备注:应严格按照建筑业资质管理有关规定设定注册资本金,不得擅自抬高门槛】
(3)考核期内完成过类似工程项目:
(4)企业管理体系及诉讼等情况:
(二)企业信誉
(满分 10~15 分)
【备注:招标人可以参考企业信誉一览表内容(不应少于三类)自行确定评审项目类别及评分标准。其中,同一工程项目以最高奖项计分,不重复计分】
(三)项目经理情况
(满分 10~15 分)
(1)项目经理资质:
(2)项目经理职称:
(3)项目经理业绩:
......
(四)技术负责人
(满分10~15分)
(1)技术负责人专业:
(2)技术负责人职称:
(3)技术负责人业绩:
......
(五)拟投入本工程管理人员情况(满分10~15分)
(六)拟投入施工机械设备情况(满分 10~15分)
(七)企业财务状况(满分10~15分)
(1)提供近三个年度经会计师事务所审计的财务报表和审计报告的,每年得 分【备注:如上一年的财务报表正在审计的,需提供财务报表及上一年度财务报表正在审计的证明】。
(2)......
……
……
□有限数量制2:适用于技术标进行暗标评审
如果有效报价的投标人在10名以下(含10名)时,评标委员会将对所有的报价有效的投标文件进行初步评审和详细评审,从中确定中标候选人。
如果有效报价投标人在10名以上(不含10名)时,评标委员会将对所有的有效报价去掉一个最高和一个最低报价进行算术平均,得出的算术平均数乘以随机k′值(k′取值为0.97、0.98、0.99,开标时随机抽取确定),并以此为投标入围参考价格。评标委员会按投标报价最接近该入围参考价格的顺序对投标人进行初步评审,评审出10名投标人(若出现2家及以上投标人报价相同的情况时,报价相同者名次并列,之后的名次根据前面并列的投标人多少而定,例如第一名有2家并列,则下一排名为第3名,以此类推……)进行详细评审,从中确定中标候选人,其余投标人不再进入详细评审。
2.1.2
形式性
评审标准
投标人名称
与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
投标函签字盖章
法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章
投标文件格式
符合第八章“投标文件格式”的要求
联合体投标人(如有)
提交联合体协议书,并明确联合体牵头人
报价唯一
只能有一个有效报价。房屋建筑工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥15%、市政基础设施工程项目投标报价与招标控制价相比较的让利幅度≥25%时,投标人除必须按第二章“投标人须知”第3.4.1项的规定提供投标保证金外,还需按“投标人须知”第10.10.3项的要求提供低价风险保证金。
……
……
2.1.3
响应性
评审标准
【备注:招标人可按项目需求分为商务标响应性评审和技术标响应性评审两部分】
投标内容
符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
工期
符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定
工程质量
符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
投标有效期
符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
权利义务
投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定
技术标准和要求
符合第七章 “技术标准和要求”规定
投标价格
低于(含等于)招标人公布的招标控制价或无本章附件b否决投标条件中 条情况的。
分包计划
符合第二章“投标人须知”第1.11款规定
已标价工程量清单
符合第五章“工程量清单”的编制要求且无本章附件b否决投标条件中 条情况。
……
2.2
详细评审
通过资格审查的合格投标人,只有通过了形式性评审和响应性评审,才能进入详细评审程序。
2.2.1
分值构成
分值构成
(总分100分)
技术标评审部分: 20或25 分
商务标评审部分: 70 分
企业信誉实力分: 5或10 分
2.2.2(1)
技术标
评分标准
(满分□20分□25分)
合格标准:
技术标满分为20分时,技术标得分达到或超过12分的,技术标评审为合格;低于12分的技术标得分,技术标评审不合格。
技术标满分为25分时,技术标得分达到或超过15分的,技术标评审为合格;低于15分的技术标得分,技术标评审不合格。
项目管理机构(20分)
项目经理任职资格与业绩、工作经历等(10分)
拟派任项目经理(或注册建造师)必须与资格审查合格通过的项目经理(或注册建造师)在名称、专业、资格等级等方面一致。
……
其他主要人员(10分)
人员齐备、专业配套,具备相关岗位证书:拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件,安全员、施工员、造价员、质检员、材料员应具有相应岗位资格证书,且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定。
……
施工组织设计(80分)
主要施工方法
(5分~10分)
各主要分部施工方法符合项目实际,须有详尽的施工技术方案,工艺先进、方法科学合理、可行,能指导具体施工并确保安全。
拟投入的主要物资计划(5分~10分)
投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密,数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。
拟投入的主要施工机械、设备计划(5分~10分)
投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密,设备数量、选型配置、进场时间安排合理,满足施工需要。
劳动力安排计划(5分~10分)
各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划,有各工种劳动力安排计划,劳动力投入合理,满足施工需要。
确保工程质量的技术组织措施
(5分~10分)
应有专门的质量技术管理班子和制度,且人员配备合理,制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段,自控体系完整,能有效保证技术质量,达到承诺的质量标准。
确保安全生产的技术组织措施
(5分~10分)
应有专门的安全管理人员和制度,且人员配备合理,制度健全,各道工序安全技术措施针对性强,符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
确保工期的技术组织措施(5分~10分)
在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图,各项计划图表编制完善,安排科学合理,符合本项目施工实际要求。
确保文明施工的技术组织措施(5分~10分)
针对本工程项目特点,应有现场文明施工、环境保护措施,且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》(jgj59-2011)合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
工程施工的重点和难点及保证措施(5分~10分)
针对本工程的特点,阐述本工程的重点和难点,解决重点和难点问题的方法是否合理。
施工总平面布置图(5分~10分)
应有施工总平面布置图,安排科学合理,符合本项目施工实际要求。
其他
(5分~10分)
……
2.2.3
评标基准价计算
评标基准价的确定方法【备注:选择以下其中一种方法】
□方法一:
(1)有效报价范围:为投标总价低于或等于招标控制价,通过资格评审、形式性评审、响应性评审且技术标评审合格,经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。
(2)将有效报价范围内的投标人,按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。
(3)有效报价的投标人在10家以上的,从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家(有效报价范围内投标人家数为奇数时取n-1家)投标报价后(当出现两个或两个以上相同投标报价时,一并去掉),取10家(如不足10家,按实际家数计取)投标人投标报价进入评标基准价计算范围,再取其中的有效报价的算术平均值作为评标基准价;有效报价的投标人在10家(含10家)以下的,将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。n=(有效报价范围的投标人家数-10)/2,n为四舍五入取整数。
□方法二:
(1)有效报价范围:为投标总价低于或等于招标控制价,通过资格评审、形式性评审、响应性评审且技术标评审合格,经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。
(2)将有效报价范围内的投标人,按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。
(3)评标基准价=k*(a1+a2+a3…+an)/n,an为全部的有效报价的投标报价,k为开标时从0.98、0.985、0.99、0.995、1.000中随机抽取的其中一个系数。
2.2.2(2)
商务标
评分标准
(满分70分分)
【备注:右侧评分标准不得修改,但招标人可以选择评分方法】
商务标评分标准【备注:选择以下其中一种方法】
方法一:
(1)评分时以投标报价的评标基准价为最高分70分,采用内插法计算,投标人报价每高于评标基准价1%的扣1.5分,每低于评标基准价1%的扣1分,计算出投标人的投标报价得分。
(2)有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分。
□方法二:
(1)以经评审的合理低价为最高分70分,采用内插法计算,投标人报价每高于经评审的合理低价1%的扣1.5分,每低于经评审的合理低价1%的扣1分,计算出投标人的投标报价得分。
(2)将主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程和单价措施项目清单、总价措施项目清单、税前项目清单中的各清单项的投标综合单价不合理报价偏差金额与招标人公布的该清单项的招标控制价综合单价相比,每偏差1%扣0.05分,最高扣20分,计算出投标人的不合理报价偏差扣分。
主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程和单价措施项目清单、总价措施项目清单、税前项目清单中的各清单项过高的,不合理报价偏差=该清单项投标报价综合单价-该清单项预算控制价的综合单价×k1max。
主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程和单价措施项目清单、总价措施项目清单、税前项目清单的各清单项过低的,不合理报价偏差=该清单项招标控制价的综合单价×k1min-该清单项投标报价综合单价。
主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程和单价措施项目清单、总价措施项目清单、税前项目清单中各清单项过高不合理指:高于招标控制价综合单价×k1max,并被评委判定为不合理;
主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程和单价措施项目清单、总价措施项目清单、税前项目清单中各清单项过低不合理指:低于招标控制价综合单价×k1min,被评委判定为不合理。
k1max取1.2,k1min取0.85。
(3)有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分-不合理报价偏差扣分。
【备注:采用此方法的,招标人必须向所有投标人公布主要清单项目(带“*”号)的招标控制价的综合单价。带“*”号的主要清单项目以30项以内为宜】
□方法三:
(1)评分时以投标报价的评标基准价为最高分49分【备注:商务标分值的70%】,采用内插法计算,投标人投标报价每高于评标基准价1%的扣1.5分,每低于评标基准价1%的扣1分。
(2)计算出主要清单项目(带“*”号)得分,满分21分【备注:商务标分值的30%】。
a、主要清单项目(带“*”号)的分部分项工程量清单项目费评分值占7分。分部分项工程量清单项目的评审以保证工程所必须的实体消耗和保证工程质量为目标,以报价的高低作为评分依据。
评分方法:确定分部分项工程量清单项目基准价:以有效投标报价中对应的分部分项工程量清单项目费去掉一个最高价和一个最低价后的平均值为基准价。如仅有三个投标单位,即取其报价的平均值。 低于并接近基准价的报价为最佳报价,得10分;报价比最佳报价的差值的绝对值在3%(不包括本数)以下范围内得8分;报价比最佳报价的差值的绝对值在3%到5%(3%包括本数,5%不包括本数)范围内得6分;报价比最佳报价的差值的绝对值在5%(包括本数)以上范围得5分。
b、主要清单项目(带“*”号)综合单价评分值占7分。
评分办法:主要清单项目综合单价由招标人根据每个分项清单费用占全部清单项目的比重,以及容易发生变更、工程索赔等因素,指定不高于30项主要清单项目,由评标委员根据自治区住房和城乡建设厅《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价施工招标评标暂行规定》第十七条所述的原则做报价的合理性判断。合理的项目每项得分为10÷指定的项目总数,不合理的项目不得分,累计后得出评分值。当不少于三分之二的经济组评委判定某主要项目清单综合单价为不合理时,该主要项目清单综合单价的不合理性方可成立。
c、总价措施项目费评分值占7分。总价措施项目费的评审以投标人措施项目费报价与相对应施工方案是否可行,以报价的高低作为评分依据。
评分方法:确定总价措施项目费基准价。以有效投标报价中对应的总价措施项目费去掉一个最高价和一个最低价后的平均值为基准价。如仅有三个投标单位,即取其报价的平均值。低于并接近基准价的报价为最佳报价,得7分;报价比最佳报价的差值的绝对值在3%(不包括本数)以下范围内得5.6分;报价比最佳报价的差值的绝对值在3%到5%(3%包括本数,5%不包括本数)范围内得4.2分;报价比最佳报价的差值的绝对值在5%(包括本数)以上范围得2.8分。
a+b+c相加即为投标人的主要清单项目得分。
(3)有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分+清单项目得分。
【备注:采用此方法的,招标人必须向所有投标人公布主要清单项目(带“*”号)的招标控制价的综合单价】
2.2.2(3)
企业信誉实力分评分标准
(满分□5分□10分)
【备注:右侧评分标准不得修改,但招标人可以选择企业信誉实力分满分分值。当选择满分为10分时,评分标准应采用括号内的数值】
本部分可由经济类专家评审或者技术类专家评审,也可以在汇总评分前全体评委一起评审。同一工程项目同类型的奖项,以最高奖项计分,不重复计分。
1. 企业完成的工程获得“广西壮族自治区主席质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖”的,从获奖证书颁发之日起三年内,每个得2分(当企业信誉实力分满分分值为10分时,每个得4分)。
2. 企业承建或完成的工程获得“国家优质工程金或银杯奖、全国建筑工程装饰奖、国家aaa级安全文明标准化诚信工地”的,从获奖证书颁发之日起三年内,每个得1分(当企业信誉实力分满分分值为10分时,每个得2分)。
3. 企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖的,从获奖证书颁发之日起二年内,每个得0.5分(当企业信誉实力分满分分值为10分时,每个得1分)。
4. 企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖的,从获奖证书颁发之日起一年内,每个得0.2分(当企业信誉实力分满分分值为10分时,每个得0.4分)。
5. 企业主编或主持完成国家级建设工法、国家或行业标准的,从获奖证书颁发或标准发布之日起三年内,每项得0.5分(当企业信誉实力分满分分值为10分时,每项得1分);参编或参与单位,每项得0.2分(当企业信誉实力分满分分值为10分时,每项得0.4分)。
6. 企业主编或主持完成省级建设工法、省级标准的,从获奖证书颁发或标准发布之日起二年内,每项得0.2分(当企业信誉实力分满分分值为10分时,每项得0.4分);参编或参与单位,每项得0.1分(当企业信誉实力分满分分值为10分时,每项得0.2分)。
投标人汇总得分
投标人汇总得分=该投标人的技术标得分+商务标得分+企业信誉实力得分
3
评标程序
详见本章附件a:评标详细程序
3.1.2
否决投标条件
详见本章附件b:否决投标条件
备注:
1. 招标公告没有提出类似工程业绩要求的,资格评审时如果采用合格制,不得设置类似工程业绩要求;如果采用有限数量制,可以设置类似工程业绩要求。
2. 招标公告提出类似工程业绩要求的,资格评审时如果采用合格制,必须设置类似工程业绩要求;如果采用有限数量制,必须设置类似工程业绩要求,考核期同“投标人须知前附表”3.1.1条,类似工程同招标公告。
3. 资格评审采用有限数量制时,评审标准中“企业信誉”一栏,招标人可以参考企业信誉一览表内容(不应少于三类)自行确定评审项目类别及评分标准,也可完全自行设定评审类别及评分标准。招标人自行设定评审类级及评分标准的,必须在此明确奖项有效期为: 。
4. 人员资格岗位、职称、业绩、奖项等评分须附相关有效证明材料复印件加盖单位公章,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
5. 企业信誉实力的评标标准不允许修改,必须全部选取6项评分标准。但招标人可以自主选择企业信誉实力分满分分值,满分分别为5分或10分。当选择满分为10分时,评分标准应采用括号内的数值。各级奖项不受数量限制。以“企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖的,从获奖证书颁发之日起二年内,每个得0.5分”为例,某企业从获奖文件印发之日起二年内共获得10项省级工程质量或安全文明工地奖的,即可获得企业信誉实力分5分。同一工程项目同类型的奖项,以最高奖项计分,不重复计分。同一工程同时获得工程结构奖和优质工程奖的,视为同类型的奖项。
评标办法(综合评估法)正文部分
1 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章“评标办法前附表”第2.1、2.2款规定的评分标准进行打分,并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人,但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标价也相等时,以企业诚信实力分高的优先;企业诚信实力分也相等的,以企业主项资质高的优先;企业主项资质也相等的,以技术标得分高的优先;技术标得分也相等的,由评标委员会采用记名投票方式确定。
2 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 资格评审标准:见“评标办法前附表”。所有在投标截止时间前提交投标文件的投标人均有资格参加资格评审。
2.1.2 形式评审标准:见“评标办法前附表”。
2.1.3 响应性评审标准:见“评标办法前附表”。
2.2 详细评审标准
2.2.1 分值构成:见“评标办法前附表”。
2.2.2 评分标准
(1)技术标评分标准:见“评标办法前附表”。
(2)商务标评分标准:见“评标办法前附表”。
(3)企业信誉实力分评分标准:见“评标办法前附表”。所有奖项均以广西建筑业企业诚信信息库记录内容为准,不录入诚信信息库的,视为自动放弃加分。
2.2.3 评标基准价计算方法:见“评标办法前附表”。
3 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,作否决投标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的,其投标作否决投标处理:
(1)第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的:
(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;
(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标作否决投标处理。
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按照本章“评标办法前附表”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人综合得分(满分100分)=商务标分+技术标分+企业信誉实力分。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,也可以要求投标人对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复,否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递,必须在招投标监督管理部门的监督下,由招标代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外,评标委员会按照本章规定的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后,由应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。招标人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。
附件a 评标详细程序
a0 总 则
本附件是本章“评标办法”的组成部分,是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化,评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
a1 基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行:
(1)评标准备;
(2)初步评审;
(3)详细评审;
(4)澄清、说明或补正;
(5)推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
a2 评标准备
a2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
a2.2 评标委员会的组建和分工
评标委员会应按照投标人须知前附表第6.1条的规定组建。首先以记名方式推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。当需要划分技术类、经济类评委时,应按照规定组建为技术组评委和经济组评委。招标人代表参加评标委员会的,应明确参加类别。采用工程量清单计价时,经济类的评委不应少于评标委员会总数的二分之一(采用电子辅助清标的,经济类专家可适当减少人数和比例)。
在本附件的表述中,当评委划分为技术类、经济类时,除标明由技术类或经济类评委实施评审外,其余由评标委员会全体委员进行。
a2.3 熟悉文件资料
a2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件,了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求,掌握评标标准和方法,熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。
a2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据,包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
a3 初步评审
a3.1 资格评审
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准,对投标人的投标文件进行资格评审。
a3.2形式评审
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准,对投标人的投标文件进行形式评审。
a3.3 响应性评审
a3.3.1 评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准,对投标人的投标文件进行响应性评审。
a3.3.2 投标人投标总价不得超出(不含等于)招标人公布的招标控制价,凡投标人的投标总价超出招标控制价的,该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
a3.4 判断投标是否为否决投标
a3.4.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件(包括本章第3.1.2项中规定的条件),在本章附件b中集中列示。
a3.4.2 本章附件b集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触,如果出现相互矛盾的情况,以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
a3.4.3 评标委员会在评标过程中,依据本章附件b中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。
a3.5 澄清、说明或补正
在初步评审过程中,评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求,以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
a4 详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
a4.1 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)
【备注:根据项目情况进行设置】
a4.2 算术错误修正
评标委员会经济组评委依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正,并根据算术错误修正结果计算评标基准价。
a4.3 详细评审的程序
a4.3.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审:
(1)技术标评审和评分;
(2)商务标评审和评分;
(3)企业信誉实力评审和评分;
(4)汇总评分结果。
a4.4 技术标评审和评分
按照“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准,由评标委员会的技术组评委进行评审和评分。
a4.5 商务标评审和评分
a4.5.1评标委员会的经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法计算“评标基准价”。
a4.5.2评标委员会的经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法,计算各个已通过了初步评审和技术标评审的商务标得分。
a4.6 企业信誉实力评审和评分
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准进行评审和评分。
a4.7 判断投标报价是否低于成本
由评标委员会的经济组评委认定投标人是否以低于成本竞标。
a4.8 澄清、说明或补正
在评审过程中,评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
a4.9 汇总评分结果
详细评审工作全部结束后,汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果,并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
a5 推荐中标候选人或者直接确定中标人
a5.1 推荐中标候选人
a5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外,评标委员会在推荐中标候选人时,应遵照以下原则:
(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列,并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定及本章的规定推荐中标候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后,有效投标不足三个,且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的,则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以建议招标人重新招标。
a5.1.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标。
a5.2 直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的,评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列,按照本章的规定直接确定中标人。
a5.3 编制评标报告
评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字,并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括但不限于以下内容:
(1)基本情况和数据表;
(2)评标委员会成员名单;
(3)开标记录;
(4)符合要求的投标一览表;
(5)否决投标情况说明;
(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表;
(7)经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件);
(8)经评审的投标人排序;
(9)推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人,则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜;
(10)澄清、说明、补正事项纪要。
a6 特殊情况的处置程序
a6.1 暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)
a6.2 关于评标活动暂停
a6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则,按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时,评标活动方可暂停。
a6.2.2 发生评标暂停情况时,评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录,待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时,由原评标委员会继续评标。
a6.3 关于评标中途更换评委
a6.3.1 除非发生下列情况之一,评标委员会成员不得在评标中途更换:
(1)因不可抗拒的客观原因,不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2)根据法律法规规定,某个或某几个评标委员会成员需要回避。
a6.3.2 退出评标的评标委员会成员,其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
a6.4 记名投票
需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的,由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则,以记名投票方式表决。
a7 补充条款
……
附件b 否决投标条件
备注:同“第三章(经评审的合理低价法)”附件b。
附表a-1:投标单位和人员诚信卡核查情况记录表
投标单位和人员诚信卡核查情况记录表
工程名称: (项目名称) 项目编号: 开标时间: 年 月 日
建设单位: 招标代理机构:
序号
投标单位
单位诚信状态是否有效
专职投标员
项目经理
专职安全员
核查结论
专职投标员签字
姓名
诚信卡是否有效
姓名
诚信卡是否有效
姓名
诚信卡是否有效
3
4
5
6
7
招标人授权代表(签字): 记录人(签字): 监督人员(签字):
附表a-2:开标记录表
开标记录表
工程名称: (项目名称) 项目编号: 开标时间: 年 月 日
建设单位: 招标代理机构:
序号
投标单位
是否按时递交投标文件
投标文件密封性
资格证件是否有效
投标文件是否有效
提交的投标保证金(万元)
提交的低价风险保证金(如有,万元)
投标总报价(元)
自报工期(日历天)
自报质量等级
....(根据投标报价表内容增减)
备注
投标人专职投标员签字确认
3
4
5
6
7
招标人授权代表(签字): 记录人(签字): 监督人员(签字):
附表a-3:评标委员会签到表
评标委员会签到表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
姓名
职称
工作单位
专家证号码
联系电话
签到时间
3
4
5
6
7
附表a-4:资格审查评审记录表
资格审查评审记录表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
评审因素
投标人名称及评审意见
投标文件签署
营业执照
3
安全生产许可证
4
资质等级
5
财务状况
6
类似项目业绩(如有)
7
诚信
8
项目经理
9
专职安全员
10
联合体投标人(如有)
11
投标保证金
12
低价风险保证金(如有)
13
其他要求
是否通过评审
【备注:根据评分办法的资格审查标准调整本表】
评标委员会全体成员签名: 日期: 年 月 日
资格审查评审记录表(有限数量制)
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
评审因素
投标人名称及评审意见
(一)企业情况
(满分 20~25分)
(二)企业信誉
(满分 10~15 分)
3
(三)项目经理情况
(满分 10~15 分)
4
(四)技术负责人
(满分10~15分)
5
(五)拟投入本工程管理人员情况(满分10~15分)
6
(六)拟投入施工机械设备情况
(满分 10~15分)
7
(七)企业财务状况
(满分10~15分)
8
……
【备注:根据评分办法的资格审查标准调整本表】
评标委员会全体成员签名: 日期: 年 月 日
附表a-5:形式评审记录表
形式评审记录表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
评审因素
投标人名称及评审意见
投标人名称
投标函签字盖章
3
投标文件格式
4
联合体投标人
5
报价唯一
6
……
是否通过评审
【备注:本表可根据评分办法的需要进行调整】
评标委员会全体成员签名: 日期: 年 月 日
附表a-6:响应性评审记录表
响应性评审记录表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
评审因素
投标人名称及评审意见
投标内容
工期
3
工程质量
4
投标有效期
5
招标保证金
6
权利义务
7
已标价工程量清单
8
技术标准和要求
9
投标价格
10
……
是否通过评审
【备注:本表可根据评分办法需要分为商务标响应性评审记录表和技术标响应性评审记录表】
评标委员会全体成员签名: 日期: 年 月 日
附表a-7:技术标评分记录表
(一)技术标评分记录表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
序号
评审因素
投标人名称及评审意见
1、项目管理机构(满分20)
(1)项目经理任职资格、业绩、工作经历等
(2)其他主要人员
2、施工组织设计(满分80)
(1)主要施工方法
(2)拟投入的主要物资计划
(3)拟投入的主要施工机械、设备计划
(4)劳动力安排计划
(5)确保工程质量的技术组织措施
(6)确保安全生产的技术组织措施
(7)确保工期的技术组织措施
(8)确保文明施工的技术组织措施
(9)工程施工的重点和难点及保证措施
(10)施工总平面布置图
(11)其他
.........
技术标得分合计(满分 )
技术标是否合格
【备注:本表可根据评分办法的需要进行调整】
评标委员会技术组评委签名: 日期: 年 月 日
(二)技术标评分汇总明细表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
评委序号和姓名
投标人名称(或代码)及其得分
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
各评委评分合计
各评委评分平均值
投标人技术标平均得分
附表a-8:商务标评分记录表
商务标评分记录表
工程名称及项目编号: 评标时间: 年 月 日
项目
投标人名称
投标报价
投标报价是否有效
已标价工程量清单评审是否合格
1、投标报价得分(满分 )
2、不合理报价偏差扣分(如有)(满分 )
或者2、清单项目得分(如有)(满分 )
3、商务标得分(1+2或者1-2)
招标控制价(如有)
经评审的合理低价:
投标报价得分:以经评审的合理低价为最高分100分,采用内插法计算,投标人投标报价每高于经评审的合理低价1%的扣1.5分,每低于经评审的合理低价1%的扣1分。
商务标得分=投标报价得分-不合理报价偏差扣分(如有) 或者商务标得分=投标报价得分+清单项目得分(如有)
【备注:本表可根据评分办法的需要进行调整。投标报价单位:人民币元。】
评标委员会经济组评委签名:
附表a-9:企业信誉实力评分记录表
企业信誉实力评分记录表
工程名称及项目编号: (项目名称) 评标时间: 年 月 日
序号
评分项目
标准分
投标人名称(或代码)
广西壮族自治区主席质量奖
中国建设工程鲁班奖
3
市政金杯示范工程奖
4
詹天佑土木工程大奖
5
国家优质工程金或银杯奖
6
全国建筑工程装饰奖
7
国家aaa级安全文明标准化诚信工地
8
省级工程质量奖
9
省级安全文明工地奖
10
设区城市级工程质量奖
11
设区城市级安全文明工地奖
12
企业主编完成国家或行业标准
13
企业主持完成国家级建设工法
14
企业参与编写完成国家或行业标准
15
企业参与完成国家级建设工法
16
企业主编完成省级标准
17
企业主持完成省级建设工法
18
企业参与编写完成省级标准
19
企业参与完成省级建设工法
……
……
……
企业信誉实力评分得分合计(满分 )
评标委员会全体成员签名:
附表a-10:评标结果汇总表
评标结果汇总表
工程名称及项目编号:: (项目名称) 评标时间: 年 月 日
序号
投标人名称
投标
报价
初步评审
详细评审
备注
资格审查是否合格
形式性评审是否合格
响应性评审是否合格
技术标平均得分
商务标得分
企业信誉实力得分
排序(由低至高)
3
4
5
6
7
最终推荐的中标候选人及其排序
第一名:
第二名:
第三名:
评标委员会全体成员签名:
附表a-11:评标结果汇总明细表
评标结果汇总明细表
工程名称及项目编号: (项目名称) 评标时间: 年 月 日
评委序号和姓名
投标人名称(或代码)及其得分
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
各评委评分合计
各评委评分平均值
投标人最终排名次序
评标委员会全体成员签名: 日期: 年 月 日
附表a-12:中标候选人公示
中标候选人公示
项目名称
项目编号
建设单位
招标类别
□委托招标 □自行招标
招标方式
□公开招标 □邀请招标
招标代理机构
结构类型及规模
(应注明最大单跨、建筑高度、建筑面积等技术指标)
开标时间
开标地点
公示开始时间
年 月 日
公示截止时间
年 月 日
拟中标人
中标候选人情况
第一中标
候选人
单位名称
投标报价
工期
质量等级
项目经理
(注册编号: ;诚信卡号: )
第二中标
候选人
单位名称
投标报价
工期
质量等级
项目经理
(注册编号: ;诚信卡号: )
第三中标
候选人
单位名称
投标报价
工期
质量等级
项目经理
(注册编号: ;诚信卡号: )
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据
公示媒介
质疑和投诉
投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。
投诉受理部门
投诉受理电话
一式5份。其中:建设单位2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
附表a-13:中标通知书
中标通知书
项目编号: 报建号:
建设单位
代建单位
中标单位
设计单位
招标代理单位
工程名称
工程地址
中标范围
结构类型
(应注明最大单跨、建筑高度)
工程规模
承包方式
承包类型
项目经理
注册专业及等级
注册编号
技术负责人及证书编号
安全员及安全生产考核合格证书编号
中标
主要
条件
中标价
主要材料
钢 筋
工期
水 泥
质量
商品砼
其中:安全文明施工措施费:
建安劳保费:
建设单位:
(盖单位公章)
法定代表人:
(签字或盖章)
年 月 日
招标代理单位:
(盖单位公章)
法定代表人:
(签字或盖章)
年 月 日
备案单位:
(盖单位公章)
经办人:
(签字或盖章)
年 月 日
备注
中标人在收到中标通知书后,须在 日内向招标人足额提交履约保证金,否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
一式9份。其中:建设单位5份(用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续)、中标单位1份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
附表a-14:中标公告
中标公告
项目名称
项目编号
招标人
建设单位
招标类别
□委托招标 □自行招标
招标方式
□公开招标 □邀请招标
招标代理机构
中标范围
开标时间
开标地点
中标人
中标价
工期
质量等级
项目经理
注册编号: ;诚信卡号:
公告媒介
公告日期
备注:招标人应在当地交易中心网站上发布中标公告。
第四章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人(全称):???????? ??
承包人(全称):???????? ??
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:?????????????????????? ???????? 。
2. 工程地点:???????????????????????? ?????? 。
3. 工程立项批准文号:?????????????????? ???? 。
4. 资金来源:???????????????????????????? ?? 。
5. 工程内容:???????????????????????????? ?? 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围:
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????。
二、合同工期
计划开工日期:??????????年??????月??????日。
计划竣工日期:??????????年??????月??????日。
工期总日历天数:??????????天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合??????????????????????????????????标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为:
人民币(大写) (¥ 元);
其中:
(1)建安劳保费:
人民币(大写) (¥ 元);
(2)安全文明施工费:
人民币(大写) (¥ 元);
(3)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写) (¥ 元);
(4)专业工程暂估价金额:
人民币(大写) (¥ 元);
(5)暂列金额:
人民币(大写) (¥ 元)。
2. 合同价格形式: ?? 。
五、项目经理
承包人项目经理:?????? ?? ??。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)已标价工程量清单或预算书;
(7)图纸;
(8)其他合同文件。
在 合同订立 及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括 合同当事人 就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、 合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
组织机构代码:?? ???? 组织机构代码:?? ??
地 址: ?????????????? 地 址:???????? ???? ??
邮政编码: ?????????? ?? 邮政编码:????????????????
法定代表人:?? ?? 法定代表人:?? ??
委托代理人:???? 委托代理人:????
电 话:???????????????? 电 话:????????????????
传 真:???????????????? 传 真:?????????????? ??
电子信箱: 电子信箱:????????????????
开户银行:?????????????? 开户银行:????????????????
账 号:?????????? ?? 账 号:????????????????
第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同(示范文本)》(gf―2013―0201)。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括:??
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人:
名 称:?????????????????? ???????? ?? ;
资质类别和等级:???????????????? ?? ?? ????;
联系电话:???????????????? ?????? ??????;
电子信箱:???????????????????? ????????;
通信地址:?????????? ?????????? ????????。
1.1.2.5 设计人:
名 称:?????????????????????? ???? ?? ;
资质类别和等级:???????????? ???????? ?? ??;
联系电话:???????????????? ?? ???????? ??;
电子信箱:???????????????????? ?? ?? ;
通信地址:?????????? ?????????????? ????。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:
?????????????? 。
1.1.3.9 永久占地包括: ?? ?? ???? ??。
1.1.3.10 临时占地包括: ???? ???? ??。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件:?????????? ??
?? 。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括:?????????? ??
?? 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:?????????? ??
?? ;
发包人提供国外标准、规范的份数: ;
发包人提供国外标准、规范的名称: 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:
?????? 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5) ;
(6) ;
(7) ;
(8) 。
(9)《建设工程工程量清单计价规范(gb5050-2013)》及其广西实施细则、《建设工程工程量清单计算规范(gb5854~50862-2013)》及其广西实施细则。
说明:(5)、(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一,其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:?????????? ??????????;
发包人向承包人提供图纸的数量:????套,承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担;
发包人向承包人提供图纸的内容:?????????????? ??????。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:???????? ??????;
承包人提供的文件的期限为:?????? ?????? ?? ?? ?? ????;
承包人提供的文件的数量为:?????????????? ????;
承包人提供的文件的形式为:?????? ???????? ?? ?? ????;
发包人审批承包人文件的期限:?????? ???? ?? ???? ????。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:?????? ???? ???? ?? ????。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在?? 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:?????? ???????? ?? ????;
发包人指定的接收人为:?????? ???? ?? ?? ??。
承包人接收文件的地点:?????? ???????? ????;
承包人指定的接收人为:?????? ???????? ????。
监理人接收文件的地点:?????? ???????? ?? ??;
监理人指定的接收人为:?????? ???????? ?? ??。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:???? ???????????????? ??。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:???????? ??。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:?????? ?????? ???????????????? ?? ?? ???????????????????? 。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的 著作权 的归属:???????? ?? ???????? ?? ?????? 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:???? ??????。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:??
?? 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时,是否调整合同价格: ?? 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法:
?? 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表:
姓 名:?????????????????? ?????? ?? ??;
身份证号:?????????????? ???? ?????? ??;
职 务:???????????????? ?????????? ??;
联系电话:???? ?????????? ???????? ???? ??;
电子信箱:???????? ?????? ?????? ?????? ??;
通信地址:???????????????? ?????????? ??。
发包人对发包人代表的授权范围如下:???????? ????????。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:?????? ?? ?????? ?? 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:???? 。
发包人是否提供支付担保:???? ???? 。
发包人提供支付担保的形式:???? ??。
发包人提供的支付担保格式见合同附件2。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(9)承包人提交的竣 工资 料的内容:
承包人需要提交的竣工资料套数: 。
承包人提交的竣工资料的费用承担: 。
承包人提交的竣工资料移交时间: 。
承包人提交的竣工资料形式要求: 。
(10)承包人应履行的其他义务:
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理:
姓 名:???????????????? ?? ???????? ??;
身份证号:???????????????? ?? ???????? ??;
建造师执业资格等级:?????????????? ???????? ??;
建造师注册证书号:?????????????????????????? ??;
建造师执业印章号:?????????????????????????? ??;
安全生产考核合格证书号:???????????????????? ??;
广西建筑市场诚信卡卡号: ;
联系电话:???????????????? ???? ?????? ??;
电子信箱:???????????????? ?????????? ??;
通信地址:???????????????? ?????????? ??;
承包人对项目经理的授权范围如下: 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求: ?????? ?? ??。
承包人未提交 劳动合同 ,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的 违约责任 :
???? ???? ???? 。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由,项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的,少在岗带班一天,发包人有权处违约金 元/日(人民币) 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致,并在 (开工日期) 前到任。在监理人向承包人颁发 (竣工证明材料名称) 前,项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理(符合桂建管?z2013?{17号和桂建管?z2014?{25号文除外)。未经发包人书面同意,承包人擅自更换项目经理的视为违约,违约金处 元/人?次(人民币)。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:因承包人项目经理不称职,发包人要求调换而未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金 元/人?次(人民币)。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告(格式见合同附件3)的期限:
???? 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:因承包人主要施工管理人员不称职,发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的,视为承包人违约,必须向发包人交纳处罚金,处罚标准:技术负责人 元/人?次(人民币);专业工程师 元/人?次(人民币)。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换,擅自更换项目技术负责人处 元/人?次(人民币)违约金;擅自更换专职安全员处 元/人?次(人民币)违约金;擅自更换其它在场管理人员处 元/人?次(人民币)违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:未经发包人同意,项目技术负责人擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 元/人?次(人民币);未经发包人同意,专职安全员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 元/人?次(人民币);其它在场管理人员擅自离岗的,视为承包人违约,发包人有权处违约金 元/人?次(人民币)。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括:???? 。
主体结构、关键性工作的范围:???? 。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括:???? 。
其他关于分包的约定:
(1)除前款约定的分包内容外,经过发包人和监理人同意,承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人,但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。
(2)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内,承包人应当将一份副本提交给监理人,承包人应保障分包工作不得再次分包。
(3)未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人,承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项,由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
(4)承包人有以下情况之一者,发包人有权解除合同,并视情况扣除其履约保证金:
①个人承包工程,包括本人单位及外单位人员承包,发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
②几个人联合承包工程,就地组织暗分包队伍,不具备完成本工程的技术、机械能力,被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
③就地转包全部的工程,以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
④承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位,凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户),一经发现核实,发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的,所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: 。
3.7 履约保证金
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人在收到中标通知书后,须在 日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 %的履约担保(格式见合同附件5)。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具 (竣工证明材料名称)之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保,履约担保中应当有“变更工程竣工日期的,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内,发包人支付履约保证金的50%;承包人向发包人完成(施工)竣工资料移交手续后,可向发包人申请退还剩余履约保证金,发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后,将履约保证金的余额退还给承包人(无息)。
承包人在中标后7个工作日内,按 (各市住房城乡建设行政主管部门规定)规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后,按照规定程序,将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。
低价风险保证金在工程竣工验收合格之日起7个日历天内,发包人一次性退还给承包人(无息)。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容: 。
关于监理人的监理权限: 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:
4.2 监理人员
总监理工程师:
姓 名:?????????????????? ???????? ??;
职 务:?????????????????? ???????? ??;
监理工程师执业资格证书号:???????????? ??;
广西建筑市场诚信卡卡号: ;
联系电话:???????????????????????? ?? ??;
电子信箱:???????????????? ?????????? ??;
通信地址:???????????????? ?????????? ??;
关于监理人的其他约定:???????? ?????? ??。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:
(1) ;
(2) ;
(3) 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求: 。
关于工程奖项的约定: 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点,承包人准备验收记录单(最好是印制的表格)由双方签证。验收合格,承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时,应提前 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 。
关于安全文明施工奖项的约定: 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任,承包人应采取一切合理的预防措施,防止人员伤亡、财产损失事故,费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备,防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定: 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求:
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:
(1)本合同价款已包含安全文明施工费 元。
(2)使用要求:专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》(桂建质〔2006〕22号)和 市相关规定执行。
(3)支付约定: 。
6.3 环境保护
因施工需要,经发包人批准,由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染,其责任和费用均由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限: 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形: 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
双方约定经监理工程师确认,工期相应顺延的情况: 。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:非上述原因,承包人不能按合同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之 ),误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 %。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定: 。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(1) ;
(2) ;
(3) 。
7.9 提前竣工
7.9.2提前竣工(赶工)增加费的计算方法: 。
8. 材料与设备
8.2 承包人采购材料与工程设备
除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-21)中明确的材料、工程设备外,由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》(表-22)见已标价工程量清单。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的,承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。
关于修建临时设施费用承担的约定:
①承包人的 临时用地 (含项目部驻地等)租用费(含 拆迁补偿 )、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责,以上费用在投标报价中综合考虑。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。
③承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用,如共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复,若使用频率相差悬殊,则按比例分摊。
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施: 。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人: 。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所: 。
施工现场需要配备的试验设备: 。
施工现场需要具备的其他试验条件: 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定: 。
9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔2013〕11号)规定,工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构,不计入合同价款内。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定: 。
10.3 变更程序
10.3.1 国有投资项目:
⑴设计变更和工程签证,按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力(自然灾害、突发事件等)造成变更的,按特事特办原则予以办理。
⑵建设单位在实施项目过程中,若发生单价变动,由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。
⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后,承包人未在规定时间内通知发包人,或者未在规定时间内提出调整报告,发包人可以根据有关资料,决定是否调整和调整的金额,并书面通知承包人。
10.3.2 非国有投资项目:
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的,变更合同价款按下列方法进行:(1)合同中已有相同清单项目的,按合同该清单项目价格进行计算;(2)合同中只有类似清单项目的,参照该类似清单项目价格进行计算;(3)合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法:有定额的套定额,并(□乘以下浮系数 %,□不乘下浮系数)计算,其中材料价格按施工期间的《 市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算;《 市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算;无定额可套的,根据市场价格协商确定综合价格;对于国有资产投资的项目,新增项目的单价必须经 审定。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限: 。
发包人审批承包人合理化建议的期限: 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料(工程设备)暂估价格及调整表》(表12-2)和《专业工程暂估价表》(表12-3)。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定: 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定: 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定: 。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 种方式对合同价格进行调整:
第1种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: ;
第2种方式:采用造价信息进行价格调整。
(1)允许调整的主要材料(设备)、基期价格、风险系数、投标报价:详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。
(2)主要材料确认价:
按施工期间《 市建设工程造价信息》加权平均计算,信息价没有的按通用条款规定确定。
(3)价差计算方法:
①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的:合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。
②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时,材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。
③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的:合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时,其超过部分据实调整。
第3种方式: 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
(1)单价合同。
本合同价款采用固定综合单价方式确定。
综合单价包含的风险范围:除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。
风险范围以外合同价格的调整方法:
①工程变更:按10.4.1变更估价原则的约定调整。
②政策性调整:按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。
③材料价格风险:按11.1的约定调整。
④其它: 。
(2)总价合同。
总价包含的风险范围: 。
风险范围以外合同价格的调整方法: 。
(3)其他价格方式: 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额: (合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的10-30%) 。
预付款支付期限: 。
预付款扣回的方式: 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限: 。
预付款担保的形式为: 。
预付款担保格式见合同附件7。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则:工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2013)和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(gb50854~50862-2013)及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定:每月25日前。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:
(1) 工程量清单所列的工程量,不能作为承包人按合同履行其责任依据,实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任,工程结算以完成的实际工程量为准。
(2) 除另有规定外,工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款,承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知承包人参加。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:除工程变更外,原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付,按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量,但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序: 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定:工程款原则上按月支付,合同内进度款支付限额为已完成工程量的 (80-90%),工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的 (70%-75%);工程完工验收达到质量要求,结算经 审定后,工程款支付至结算总价的95%;发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金,待工程质量保修期满后返还。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定: 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定: 。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 。
12.4.4 进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限: 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 。
(2)发包人支付进度款的期限: 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: 。
进度款支付方式:银行转账。
12.4.6 支付分解表的编制
2. 总价合同支付分解表的编制与审批: 。
3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:总价项目不采用支付分解表的方式计算,而按《建设工程工程量清单计价规范(gb50500-2013)广西壮族自治区实施细则》的规定执行。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
(3)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具体内容包括: 。
竣工验收资料的份数: 。
承包人提供竣工图的约定:竣工验收正式通过后5天(工程造价在500万元以下含500万元)、10天(工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元)、15天(工程造价在1000万元以上),提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定: 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限: 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: 。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容: 。
(1)单机无负荷试车费用由 承担;
(2)无负荷联动试车费用由 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定: 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限: 。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限: 。
竣工付款申请单应包括的内容: 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:
工程竣工结算报告金额
发包人审查时间
500万元以下
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
500万元-2000万元
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天
3
2000万元-5000万元
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天
4
5000万元以上
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天
因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应顺延。
发包人完成竣工付款的期限: 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数: 。
承包人提交最终结算申请单的期限: 。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 。
(2)发包人完成支付的期限: 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限: 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定: 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为: ;
(2)发包人按工程价款结算总额的 %(3%-5%)预留工程质量保修金,待缺陷责任期满后返还;
(3)其他方式: 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式: 。
关于质量保证金的补充约定: 。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为: 。
工程保修书具体内容见合同附件8。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形: 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人 违约责任的承担方式 和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: 。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 。
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 。
(7)其他: 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形: 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)承包人未按本合同通用条款第16.2.1(2)、(3)条内容完成的,承包人无条件返工处理,修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工,否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。
(2)承包人有本合同通用条款第16.2.1(6)条情形的,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的,发包人将扣除承包人全部质量保修金。
(3)承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的,发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令,如承包人不及时采取措施纠正,则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内,完成合同规定的全部工程,且质量合格,在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款,返还金额由监理人审核,发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人有违反以下情况之一的,发包人有权解除合同,并没收其全部履约保证金。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误的;
(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去的;
(3)未经监理人批准,承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;
(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程,而又未采取有效措施赶上进度,造成工期延误的;
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;
(6)合同签订之日起十五日内,承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除 后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定: 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定: 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定: 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: 。
选定争议评审员的期限: 。
争议评审小组成员的报酬承担方式: 。
其他事项的约定: 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: 。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 种方式解决:
(1)提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对合同双方均有约束力。
(2)向 人民法院起诉。
21. 补充条款
21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作,禁止使用童工。
附件
附件1:承包人承揽工程项目一览表
附件2:支付担保格式
附件3:承包人主要施工管理人员表
附件4:分包人主要施工管理人员表
附件5:履约担保格式
附件6:承包人用于本工程施工的机械设备表
附件7:预付款担保格式
附件8:工程质量保修书
附件1:
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称
建设规模
建筑面积(平方米)
结构形式
层数
生产能力
设备安装内容
合同价格(元)
开工日期
竣工日期
附件2:
支付担保
(承包人):
鉴于你方作为承包人已经与 (发包人名称)(以下称“发包人”)于 年 月 日签订了 (工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %,数额最高不超过人民币元(大写: )。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为: 连带责任保证 。
2. 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第 种方式解决:
(1)向 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向 人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人: (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字)
地 址:
邮政编码:
传 真:
年 月 日
附件3:
承包人主要施工管理人员表
名 称
姓名
职务
职称
计划进场时间
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员
附件4:
分包人主要施工管理人员表
名 称
姓名
职务
职称
主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
技术负责人
造价管理
质量管理
材料管理
计划管理
安全管理
其他人员
附件5:
履约担保
(发包人名称):
鉴于 (发包人名称,以下简称“发包人”)与
(承包人名称)(以下称“承包人”)于 年 月
日就 (工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供 连带责任担保 。
1. 担保金额人民币(大写) 元(¥ )。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
年 月 日
附件6:
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号
机械或设备名称
规格型号
数量
产地
制造年份
额定功率(kw)
生产能力
备注
附件7:
预付款担保
(发包人名称):
根据 (承包人名称)(以下称“承包人”)与 (发包人名称)(以下简称“发包人”)于 年 月 日签订的 (工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币(大写) 元(¥ )。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
年 月 日
附件8:
工程质量保修书(房屋建筑工程)
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 (工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年;
3.装修工程为 年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年;
5.供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期;
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年;
7.其他项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 个月(最长不超过24个月),缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用从质量保修金内扣除。
2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
4.质量保修完成后,由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章): ?? ???? 承包人(公章):?? ??
地 址: ?????????????? 地 址:???????????? ??
法定代表人(签字):???? 法定代表人(签字):?? ??
委托代理人(签字):???? 委托代理人(签字):?? ??
电 话:???????????????? 电 话:???????????? ??
传 真:???????????????? 传 真:?????????????? ??
开户银行:?????????????? 开户银行:???????????? ????
账 号:?????????? ?? 账 号:?????????????? ??
邮政编码: ???????????? 邮政编码:???????????? ??
工程质量保修书(市政公用工程)
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 (工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括 ,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
1.桥梁工程为 年(建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限);
2.道路工程为 年(建议路基、路面、桥面为2年);
3.排水(雨水)工程为 年(建议道路工程中的排水工程为3年);
4.绿化工程为 单位工程竣工验收合格后 年;
5. 地下防水工程为 年(建议为5年);
6.其他附属工程为 年;
7.其他项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 个月(最长不超过24个月),缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用从质量保修金内扣除。
2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
4.质量保修完成后,由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项:
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章): ?? ???? 承包人(公章):?? ??
地 址: ?????????????? 地 址:???????????? ??
法定代表人(签字):???? 法定代表人(签字):?? ??
委托代理人(签字):???? 委托代理人(签字):?? ??
电 话:???????????????? 电 话:???????????? ??
传 真:???????????????? 传 真:?????????????? ??
开户银行:?????????????? 开户银行:???????????? ????
账 号:?????????? ?? 账 号:?????????????? ??
邮政编码: ???????????? 邮政编码:???????????? ??
第五章 工程量清单
1 工程量清单编制说明
1.1 本工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范(gb50500-2013)广西实施细则》(以下简称“《计价规范》”)、各专业《工程量清单计算规范(gb50854~50862-2013)》及广西实施细则(以下简称“《计算规范》”)、招标文件、施工图等编制。计算规范中没有的清单项目,应在本章第1.4款约定。
1.2 工程量清单应与投标须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。
1.3 工程量清单是招标文件的组成部分,是工程量清单计价的基础,作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。
1.4 补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下:
1.5 《承包人提供的主要材料和设备一览表》(表-22,表格编号为计价规范相应表格编号,下同)作为项目实施过程中材料和设备价格风险调整依据。
1.6 本工程暂列金额约按合同造价 %计算,共 元,作为合同签订时尚未确定或者不可预见但施工中可能发生的费用。
1.7 本工程发包人提供的材料和设备详见《发包人提供的主要材料和工程设备一览表》(表-21)。
1.8 本工程部分材料和设备在招标时作为暂估价计列,结算按实调整,具体内容详见《材料(工程设备)暂估单价及调整表》(表12-2)。
1.9 招标时暂估专业工程的价款属于暂估价,结算按实调整,具体内容详见《专业工程暂估价及结算价表》(表12-3)。
1.10 本工程量清单编码处标注“*”号的清单项目作为主要清单项目,需要投标人提供《主要清单项目工料机分析表》(表-10)。
1.11 其它需要说明的问题:
1.12 工程量清单另册发放。工程量清单表格按《计价规范》工程量清单计价表格求提供,包括:
1.1 投标总价(封-3)
1.2 投标总价(扉-3)
1.3 总说明(表-01)
1.4 建设项目投标报价汇总表(表-02)
1.5 单项工程投标报价汇总表(表-03)
1.6 单位工程投标报价汇总表(表-04)
1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)
1.8 总价措施项目清单与计价表(表-11)
1.9 其他项目清单与计价汇总表(表-12)
1.10 暂列金额明细表(表12-1)
1.11 材料(工程设备)暂估价格及调整表(表12-2)
1.12 专业工程暂估价表(表12-3)
1.13 计日工表(表12-4)
1.14 总承包服务费计价表(表12-5)
1.15 税前项目清单与计价表(表-14)
1.16 规费、税金项目清单与计价表(表-15)
1.17 发包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)
1.18 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)(表-22)
1.19承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)(表-23)
注:以下表格视工程实际需要选用,如该工程不发生如下表格相关项目和费用,所编制招标工程量清单则不需列入相应表格:
①建设项目投标报价汇总表(表-02)
②暂列金额明细表(表12-1)
③材料(工程设备)暂估单位及调整表(表12-2)
④专业工程暂估价表(表12-3)
⑤计日工表表12-4)
⑥总承包服务费计价表(表12-5)
⑦税前项目清单与计价表(表-14)
2 招标控制价编制说明
2.1 招标控制价编制依据:
(1)《计价规范》及《计算规范》;
(2)自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定:
(3)建设工程设计文件及相关资料: 。
(4)本工程招标文件及工程量清单;
(5)与建设项目相关的标准、规范、技术资料;
(6)施工现场情况、工程特点及常规施工方案;
(7)材料价格信息:材料价格主要按照 市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息 年第 期,不足部分参考市场定价。
2.2 分部分项及单价措施项目综合单价应包括招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用。
2.3 总价措施项目应根据拟定的招标文件和常规施工方案按《计价规范》和《计算规范》规定编制。
2.4 其他项目费应按下列规定报价:
(1)暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写;
(2)材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;
(3)专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写;
(4)计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量,根据工程特点和有关计价依据确定的综合单价计算;
(5)总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求,按自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定计算。
2.5 规费和税金应按规定确定,作为不可竞争费用,且规费中的建安劳保费要单列。
2.6 其它需要说明的问题:
3 投标报价(已标价工程量清单)编制说明
3.1 投标人应依据招标文件、招标工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价,自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。投标人不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价,任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时,不得出现任意一项单价重大让利,不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。
3.2 投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致,投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。
3.3 综合单价中应包含招标文件中划分的应有投标人承担的风险范围及其费用。
3.4 分部分项工程项目和单价措施项目,应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。
3.5 总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案,按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按有关规定执行,作为不竞争费用单列。
3.6 其他项目费应按下列规定报价:
(1)暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写;
(2)材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价;
(3)专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写;
(4)计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量,自主确定综合单价并计算计日工总额;
(5)总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况,按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。
3.7 规费和税金应按规定确定,作为不可竞争费用,且规费中的建安劳保费要单列。
3.8 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目,投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时,此项目不得重新组价予以调整。
3.9 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。
3.10 因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的,变更合同价款按专用合同条款中变更估价原则处理。
3.11 投标人应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报,不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。
3.12投标报价表格按本工程工程量清单表格要求填写,并应按招标文件的要求,附上《工程量清单综合单价分析表》(表-09)和《主要清单项目工料机分析表》(表-10)。
未尽事宜详见本工程招标工程量清单、招标控制价编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。
第二卷
第六章 图 纸
(另册发放)
第三卷
第七章 技术标准和要求
本节由招标人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等,
以及项目具体情况摘录。
第四卷
第八章 投标文件格式
(项目名称)施工招标
投 标 文 件
项目编号:
(正本/副本)
投标内容: 资格审查部分
投标人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
目 录
(应附有页码)
1、投标文件签署授权委托书(原件),附:法定代表人身份证明及身份证、组织机构代码证、专职投标员身份证、“广西建筑市场诚信卡”等材料的复印件;
2、投标人基本情况表,附:已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业法人营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件及诚信库页面截图;
3、联合体协议书(联合体投标人适用,附联合体各家相关等资料复印件);
4、投标保证金收据(如有)的复印件、低价风险保证金收据(如有)的复印件、转帐底单复印件(原件核查)、银行保函复印件(原件核查)、基本账户开户许可证的复印件及诚信库页面截图;
5、建设工程项目管理承诺书;
6、已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书(b类)的复印件及诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目经理无在建工程证明文件原件;
7、已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职安全员安全生产考核合格证书(c类)的复印件及诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目专职安全员无在建工程证明文件原件;
8、专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员近6个月依法缴纳社会保险证明材料原件及诚信库页面截图;
9、资格审查需要的其他材料:项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近三年已完成类似项目一览表(如有)、企业信誉实力一览表(如有)、企业近三年财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况(如有)等。
【备注:本页应对应投标须知前附表的3.1.1项的内容进行调整。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】
1、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明:我???? ??(姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称)的 (姓名)为我公司签署 工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人: 性别 : 年龄:_______
身份证号码: 职务:
专职投标员诚信卡卡号:
投标人: (盖单位章)
法定代表人: (签字或盖章)
授权委托日期: 年 月 日
【备注:附法定代表人身份证明及身份证、组织机构代码证、专职投标员身份证、广西建筑市场诚信卡等材料的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章】
法定代表人身份证明
投 标 人:
单位性质:
地 址:
成立时间: 年 月 日
经营期限:
姓 名: 性 别:
年 龄: 职 务:
系 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人: (盖单位章)
年 月 日
2、投标人基本情况表(包含联合体各方)
投标人名称
注册地址
邮政编码
联系方式
联系人
电 话
传 真
网 址
组织机构代码
法定代表人
姓名
技术职称
电话
技术负责人
姓名
技术职称
电话
成立时间
员工总人数:
企业资质等级
其中
项目经理
营业执照号
高级职称人员
注册资金
中级职称人员
开户银行
初级职称人员
账号
技 工
经营范围
备注
【备注:附已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业法人营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】
3、联合体协议书(联合体投标人适用)
牵头人名称:
法定代表人:
法定住所:
成员二名称:
法定代表人:
法定住所:
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商,自愿组成 (联合体名称)联合体,共同参加 (招标人名称)(以下简称招标人)
(项目名称)(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议:
1. (某成员单位名称)为 (联合体名称)牵头人。
2.在本工程投标阶段,联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动,代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与投标和中标有关的一切事务;联合体中标后,联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行投标义务和中标后的合同,共同承担合同规定的一切义务和责任,联合体各成员单位按照内部职责的部分,承担各自所负的责任和风险,并向招标人 承担连带责任 。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下: 。按照本条上述分工,联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下: 。
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.联合体中标后,本联合体协议是合同的附件,对联合体各成员单位有合同约束力。
7.本协议书自签署之日起生效,联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8.本协议书一式 份,联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
成员二名称: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
……
年 月 日
【备注:本协议书由委托代理人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书】
4、投标保证金收据(如有)的复印件、低价风险保证金收据(如有)的复印件、转帐(或电汇)底单的复印件、银行保函的复印件、基本账户开户许可证的复印件及诚信库页面截图。
【备注:投标保证金收据(如有)、低价风险保证金收据(如有)、转帐(或电汇)的底单、银行保函原件在开标时需带原件核验,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内投标企业基本账户开户许可证页面截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】
5、建设工程项目管理承诺书
致 (招标人名称):
作为参与???? ??(工程名称)项目的投标方,根据国家、自治区相关文件规定,我方在此向招标人承诺:
1、一旦中标,我方保证按照政府相关部门的规定,在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现 拖欠农民工工资 情况,由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业 农民工工资保证金 制度的通知》(桂劳社发〔2009〕50号)从我方农民工工资保障金中先予划支。
2、一旦中标,我方保证在施工过程中,严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》(桂建质〔2006〕22号)的有关规定,确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2006〕22号文附件一规定执行的情形,我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3、一旦中标,我方保证在施工过程中,严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定,确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形,我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
4、一旦中标,我方保证在施工过程中,严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》(桂建管字〔2003〕40号)的有关规定,不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形,我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
投标人: (盖单位章)
法定代表人或授权代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日
广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容
(桂建质〔2006〕22号文附件一)
类别
项目名称
具 体 内 容
文明
施工
与
环境
保护
安全警示
标志牌
在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。
现场围挡
(1)现场采用封闭围挡,高度不小于1.8m;
(2)围挡材料可用彩色、定型钢板,砖、砼砌块等墙体。
五板一图
在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫五板;施工现场总平面图。
企业标志
现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。
场容场貌
(1)道路畅通;
(2)排水沟、排水设施畅通;
(3)工地地面硬化处理(办公区,生活区,现场道路,材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地,外脚手架基础等)。
材料堆放
(1)材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌;
(2)水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施;
(3)易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。
现场防火
消防器材配置合理,符合消防要求。
垃圾清运
施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。
宣传栏、环保及不扰民措施
宣传栏、安全宣传标语等,洗车(防止污染市区道路)、粉尘、噪声控制,排污(污水、废气)措施等。
临时设施
现场办公
生活设施
(1)施工现场办公、生活区与作业区分开设置,保持安全距离。
(2)工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生和安全要求;
施工现场
临时用电
配电线路
(1)按照tn-s系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
(2)按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等,或电缆埋地的地沟。
(3)对靠近施工现场的外电线路,设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。
配电箱
开关箱
(1)按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类(铁质)标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。
(2)按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
(3)对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。
接地保护装置
施工现场应设置不少于三处的接地保护装置。
现场变配电装置
总配电室建筑材料必须达到三级防火要求,室内做硬地坪、电缆沟、吊顶。
安全施工
临边洞口交叉高处作业防护
楼层、屋面、阳台等临边防护
用密目式安全立网全封闭,作业层另加两道防护栏杆和18cm高的踢脚板。
通道口
防护
设防护棚,防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。
预留洞口防护
用硬质材料全封闭;短边超过1.5m长的洞口,除封闭外四周还应设有防护栏杆。
电梯井口防护
设置定型化、工具化、标准化的防护门。在电梯井内每隔2层(不大于10m)设置一道安全平网。
楼梯边
防护
设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏,18cm高的踢脚板。
垂直方向交叉作业防护
设置防护隔离棚或其他设施。
高空作业防护
有悬挂安全带的悬索或其他设施;有操作平台;有上下的梯子或其他形式的通道。
基坑、卸料平台防护
设1.2m高标准化的防护栏,用密目式安全立网封闭,悬挂标识。
安全防护用品
安全帽、安全带、特种作业人员(电工、混凝土工、焊工等)防护服装、用品等。
其他
机械设备防护
中小型机械防护
设防护棚(同通道口防护并有防雨措施)、操作平台。
垂直运输设备防护
(1)垂直运输设备检测、检验。
(2)物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭,安全防护门、防护棚等。
专家论证审查
危险性较大工程专家论证审查。
应急救援预案
救援器材准备及演练等。
非正常情况施工
其它特殊情况下的防护费用,如:城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。
注:本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目,是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订,本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。
6、已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书(b类)的复印件,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目经理无在建工程证明文件原件;
【备注:以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】
7、已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职安全员安全生产考核合格证书(c类)的复印件,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内诚信库页面截图,区外企业还须提供由企业注册所在地省级住房城乡建设行政主管部门或其具体业务部门出具的拟投入项目专职安全员无在建工程证明文件原件;
【备注:以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】
8、专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员近6个月依法缴纳社会保险证明材料,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图;
【备注:以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】
9、资格审查需要的其他材料:项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近三年已完成类似项目一览表(如有)、近三年企业信誉实力一览表(如有)、企业近三年财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况(如有)等。
附表:
(1)项目管理机构配备情况表
(招标工程项目名称) 工程
岗位
姓名
职称
执业或职业资格证明
承担完工工程情况
证书名称
级别
证号
专业
项目数
主要项目
名称
一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
【备注:附各岗位人员资格证件复印件,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章】
(2)拟投入施工机械设备情况表(格式自拟)
(3)近三年已完成类似工程一览表
序号
发包人名称
工程名称
及建设地点
结构
类型
建设
规模
合同金额
(万元)
竣工达到
质量标准
开竣工
日 期
备注:
1、投标人应附上中标通知书(如有)、工程合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。
2、相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
(4)近三年企业信誉实力一览表
序号
项目类别
备注:
1、项目类别由招标人自行确定,但应与“评标办法前附表”第2.1.1条一致。
2、考核期为: 年 月 日至 年 月 日。
3、所有奖项、业绩均以广西建筑企业诚信信息库为准,附上证明材料复印件,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内诚信库页面截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。
(5)近三年财务状况表
【备注:附已录入广西建筑业企业诚信信息库的、经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内诚信库页面截图。具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。】
(6)近三年发生的诉讼和仲裁情况
诉讼情况
序号
判决或裁定时间
诉讼相对人
诉讼原因
证明材料
???
???
仲裁情况
序号
裁决时间
仲裁相对人
仲裁原因
证明材料
???
???
【备注:近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的,且与履行施工承包合同有关的案件,不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。附裁决书、裁定书、仲裁裁决书及有关文件的复印件并加盖投标人单位公章。】
(项目名称)施工招标
投 标 文 件
项目编号:
(正本/副本)
投标内容: 商务标部分
投标人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
年 月 日
一、投标函及投标函附录
(一)投标函
1、根据你方项目编号为 (项目编号) 的 (工程项目名称) 工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写) 元(rmb¥ 元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单(如有时)的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到 等级。
2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标,我方保证按合同书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。
5、如果我方中标,我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方将与本投标函一起,提交人民币?? ????元作为投标保证金。
9、我方将与本投标函一起,提交人民币???? ??元作为低价风险保证金(如有)。
投 标 人: (盖单位章)
单位地址:
法定代表人或其委托代理人(同时是专职投标员): (签字或盖章)
邮政编码: 电话: 传真:
开户银行名称:
开户银行账号:
开户银行地址:
开户银行电话:
日期: 年 月 日
(二)投标函附录
工程名称:
序 号
条款内容
合同条款号
约定内容
备注
项目经理
专用条款
姓名:
投标有效期
日历天
3
工期
专用条款
日历天
4
缺陷责任期
专用条款
5
发包人支付担保
专用条款
6
承包人履约担保金额
专用条款
7
分包
专用条款
见分包项目情况表
8
逾期竣工违约金
专用条款
合同价款 %/天
9
逾期竣工违约金最高限额
专用条款
合同价款 %
10
质量标准
专用条款
11
预付款额度
专用条款
12
预付款保函金额
专用条款
13
质量保证金额度
专用条款
结算价的 %
……
……
备注:投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上,可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。
投标人(盖单位章):
法人代表或委托代理人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
二、投标响应表
【备注:对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应,格式自行拟定】
三、投标报价表
工程规模: 币种:人民币
投标报价
万元
备注
其中
建安劳保费
万元
安全文明施工费
万元
发包人提供材料(如有)
万元
承包人提供材料(设备)暂估价(如有)
万元
暂估专业工程(如有)
万元
暂列金额(如有)
万元
主要材料
钢筋
吨
水泥(不含商品混凝土用量)
吨
商品混凝土
m3
【备注:投标报价含建筑安装劳动保险费(即建安劳保费,包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费)】
投标人(盖单位章):
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
四、已标价工程量清单
1. 已标价工程量清单应按第五章“工程量清单”中的相关表格及投标报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
2. 已标价工程量清单表格按《(gb5050-2013)广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格求提供,内容包括:
1.1 投标总价(封-3)
1.2 投标总价(扉-3)
1.3 总说明(表-01)
1.4 建设项目投标报价汇总表(表-02)
1.5 单项工程投标报价汇总表(表-03)
1.6 单位工程投标报价汇总表(表-04)
1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)
1.8 工程量清单综合单价分析表(表-09)
1.9 主要清单项目工料机分析表(表-10)
1.10 总价措施项目清单与计价表(表-11)
1.11 其他项目清单与计价汇总表(表-12)
1.12 暂列金额明细表(表12-1)
1.13 材料(工程设备)暂估单位及调整表(表12-2)
1.14 专业工程暂估价表(表12-3)
1.15计日工表(表12-4)
1.16 总承包服务费计价表(表12-5)
1.17 税前项目清单与计价表(表-14)
1.18 规费、税金项目清单与计价表(表-15)
1.19 发包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)
1.20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)(表-22)
1.21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差额调整法)(表-23)
备注:
(1)1.8工程量清单综合单价分析表和1.9主要清单项目工料机分析表仅要求在商务标正本附上,副本可不附该部分内容。
(2)已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。以下表格视工程实际需要选用,如该工程不发生如下表格相关项目和费用,招标工程量清单不应列入该部分表格,已标价工程量清单亦不包括这部分表格。
①建设项目投标报价汇总表(表-02)
②暂列金额明细表(表12-1)
③材料(工程设备)暂估单位及调整表(表12-2)
④专业工程暂估价表(表12-3)
⑤计日工表表12-4)
⑥总承包服务费计价表(表12-5)
⑦税前项目清单与计价表(表-14)
(项目名称)施工招标
投 标 文 件
项目编号:
(正本/副本)
投标内容: 技术标部分
投标人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
年 月 日
目 录
1、施工组织设计
2、拟分包计划表
如技术标采用暗标时,以下另册装订(封面参照技术标):
1、项目管理机构;
2、项目管理机构配备情况表(采用暗标时);
3、项目经理(注册建造师)简历表(如有);
4、项目技术负责人简历表。
一、施工组织设计
1、投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。
附表一 拟投入本工程的主要施工设备表
附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三 劳动力计划表
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五 施工总平面图
附表六 临时用地表
附表一:拟投入本工程的主要施工设备表
序号
设备名称
型号
规格
数量
国别
产地
制造
年份
额定功率
(kw)
生产
能力
用于施
工部位
备注
附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
序号
仪器设备名称
型号
规格
数量
国别
产地
制造年份
已使用
台时数
用途
备注
附表三:劳动力计划表
单位:人
工种
按工程施工阶段投入劳动力情况
附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划(网络图或横道图)
1. 投标人应提交施工进度计划,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2. 施工进度计划可采用网络图(或横道图)表示,说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。
附表五:施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六:临时用地表
用途
面积(平方米)
位置
需用时间
二、拟分包计划表
序
号
拟分包项目名称、范围及理由
拟选分包人
备注
拟选分包人名称
注册地点
企业资质
有关业绩
3
3
备注:本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。
日期: 年 月 日
附:施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求
(一)施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容:
(二)暗标的编制和装订要求
1.打印纸张要求: 。
2.打印颜色要求: 。
3.正本封皮(包括封面、侧面及封底)设置及盖章要求: 。
4.副本封皮(包括封面、侧面及封底)设置要求: 。
5.排版要求: 。
6.图表大小、字体、装订位置要求: 。
7.所有“技术暗标”必须合并装订成一册,所有文件左侧装订,装订方式应牢固、美观,不得采用活页方式装订,均应采用 方式装订。
8.编写软件及版本要求:microsoft word 。
9.任何情况下,技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。
10.除满足上述各项要求外,构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。
【备注:“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则,尽可能简化编制和装订要求】
技术标采用暗标时,以下另册装订(封面参照技术标)
项目管理机构1、项目管理机构配备情况表
(招标工程项目名称) 工程
岗位
姓名
职称
执业或职业资格证明
承担完工工程情况
证书名称
级别
证号
专业
项目数
主要项目
名称
施工员
质检员
安全员
材料员
造价员
……
一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
【备注:附各岗位人员资格证件复印件,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。】
2、项目经理(注册建造师)简历表
(招标工程项目名称) 工程
姓名
性别
年龄
职务
职称
学历
参加工作时间
担任项目经理年限
项目经理注册证书编号
广西建筑市场诚信卡卡号
在建和已完工程项目情况
建设单位
项目名称
建设规模
开、竣工日期
在建或已完
工程质量
备注:
1、已完成的类似工程应附中标通知书(如有)、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件。在建类似工程应附中标通知书(如有)、工程合同协议书有关页面复印件,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。
2、相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
3、项目技术负责人简历表
(招标工程项目名称) 工程
姓名
性别
年龄
职务
职称
学历
参加工作时间
担任技术负责人年限
在建和已完工程项目情况
建设单位
项目名称
建设规模
开、竣工日期
在建或已完
工程质量
备注:
1、已完成的类似工程应附中标通知书(如有)、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的复印件。在建类似工程应附中标通知书(如有)、工程合同协议书有关页面复印件,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。
2、相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认。
(项目名称)施工招标
投 标 文 件
项目编号:
(正本/副本)
投标内容: 企业信誉实力部分
投标人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
年 月 日
企业信誉实力一览表
序号
项目类别
企业近三年内承建或完成的工程获得的广西壮族自治区主席质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖。
企业近三年内承建或完成的工程获得的国家优质工程金或银杯奖、全国建筑工程装饰奖、国家aaa级安全文明标准化诚信工地奖。
3
企业近二年内承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖。
4
企业近一年承建或完成的工程获得设区城市优质工程或安全文明工地奖项。
5
企业近三年内主编或主持完成国家级建设工法、国家或行业标准。
6
企业近三年内参编或参与完成国家级建设工法、国家或行业标准。
7
企业近二年内主编或主持完成省级建设工法、标准的。
8
企业近二年内参编或参与完成省级建设工法、标准的。
【备注:所有奖项均须附相关有效证明材料复印件,并附投标截止日期前10天内投标人在广西建筑业企业诚信信息库内的相关诚信登记页面截图。以上复印件、诚信库页面截图均须加盖投标人单位公章。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的,在评审时不予承认】