【导语】旋喷施工劳务合同怎么写？我们为您准备了3篇优秀的施工合同合同范本、样本和模板，告诉您书写旋喷施工劳务合同在排版和内容上有哪些注意事项，希望对您有所帮助。
【第1份 】高压旋喷桩施工合同范本新
高压旋喷桩施工合同范文一
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国》和《建筑安装 工程承包合同 条例》及有关规定，结合工程具体情况，签订本合同。
一、 建设单位：
二、 工程名称：
三、 工程地址：
四、 工程内容： mm高压旋喷桩，乙方按设计图纸进行施工，甲方必须按设计图纸工程量结算给乙方。
五、 承包方式：由乙方包工、包质量、包安全施工、包工期的方式进行承包，如现场施工中因地质实际情况卵石密度高需要加外引孔设备，甲方自行承担其费用。结算单价为每米 元，空桩 米。
六、 工程部造价(概算)
七、 本工程所发生的税金，管理费由甲方承担，人工费、水电费、设备进退场费、转场费由乙方承担，工程所需用水甲方协调解决。
八、 工期暂定为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工止。实际开工期以双方现场管理代表签字为准。如遇下列情况按实际响应顺延：
1、 因修改设计面影响进度或增大原来工作量的
2、 因甲方不按合同规定支付 工程款 或由于甲方供应材料不足的
3、 因甲方未能按时、按质交付施工场地的
4、 因遇人力不能抗拒的大自然灾害的。
九、付款方式：
1、甲乙双方签订正式合同协议后，乙方机械设备到施工现场之后，甲方借支伍万元生活费，机械费给乙方，乙方应提供借据，此借支费用在工程款中扣除。
2、桩机每完成叁拾天的工程量时，甲方付款此叁拾天的工程量款的80%付给乙方(确认工程量7天内支付)
3、桩完成百分之百时，甲方按工程量价款的90%付给乙方，同时与乙方办好结算书手续。
4、高压旋喷桩完成之日起贰个月内甲方一次性付清全部余款给乙方。
十、双方责任：
甲方责任：
1、 办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前五天完成三通一平，同时向乙方提供施工图纸壹份，地质勘探报告壹份(其中包括竣工用图壹套)。排除地下障碍物(包括不可迁移的地下管线的安全防护工作，乙方不承担由此产生事故的责任)。
2、 开工前五天完成由甲、乙方和设计方参加的施工图会审。
3、 对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的叁天内会同设计方进行处理并监证。如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担。
4、 委派1名为现场代表，传达甲方、监理领导重要指示及要求，供应水泥材料，与甲方(总公司)沟通协调工作。组织对工程竣工验收。
5、 提供满足基础施工需要的场地给乙方施工，以免造成陷机、桩移位等影响成桩质量现象。
6、 提供临时宿舍给乙方施工人员工提供可供乙方搭建临时宿舍的场地。 乙方责任：
7、 收到设计图后，在开工前叁天内完成施工图会审，提供设备进场计划送甲方。
8、 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。乙方应密切注意地下管线和四周房屋安全，如发生险情应立刻停止施工，并通知甲方做好排险措施。
9、 委派2名现场技术管理代表，负责施工期间的施工质量、进度、安全等问题。
10、 做好施工原始记录。每施工25天向甲方报送工程量报表。
11、 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。
十一、 违约责任
1、 甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形期损失由甲方承担，工期顺延。
(1)不按期交出满足施工条件地场地。
(2)因图纸变更未及时送达乙方
(3)未按计划提供材料、或向乙方交验收时发现质量问题需要更换而影响施工进度
(4)不按期支付工程款
(5)因工程设施变更，使已完成的工程拆改
(6)逾期组织验收
(7)其他甲方原因造成的。
2、 乙方因质量、安全原因造成的损失由乙方承担相应的经济责任。
十二、1、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强施工队伍的管理，遵守并执行治安、安全、文明施工等规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济责任均由乙方负责。
2、试桩需要有甲方人员和监理到场。
3、每天的施工记录监理和甲方签字。
4、乙方在施工过程中，如果出现桩长达不到设计桩长，或者桩由于直接持力于地下障碍而造成飘桩的情况时，应及时汇报甲方、建设单位及现场监理，并会同建设单位、甲方、设计、监理等有关部门进行解决，由此产生的工程费用由甲方承担。
本合同未尽事宜，由双方另行友好协商。
十三、争议解决方式
发生纠纷协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。
第十四条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，并结清款项后失效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方扫贰份。甲乙双方须对本合同内容保密，不对外泄露。
甲 方： 乙 方：
单位名称： 签约人：
签 约 人： 地 址：
地 址：
身份证 ： 身份证：
年 月 日 年 月 日
高压旋喷桩施工合同范文二
甲方： (以下称为甲方) 乙方： (以下称为乙方)
中华人民共和国 建筑法 》及其它有关法律、行政 法规 ，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方各自责任确保工程质量，如期完成工程任务、创建文明工地、安全生产的目的，双方就 高压旋喷桩 劳务分包 事项协商达成一致，订立本协议。
1、分项工作对象及内容
工程名称：
工程地点：
工程范围：
分包形式：
提供分包内容：
(1)、施工内容：按设计要求开挖工作面、放线、引孔、钻孔、机械及人工提供完成设计图纸要求的所有材料
(2)、除二级配电箱外所有施工现场用电设施除自来水主管外的所有用水设施
(3)、材料送检试验资料砼试块制作、施工记录、隐蔽资料，按施工合格要求的工程资料一式二份
(4)、开具分包价款 增值税发票 (可正式普通材料发票代，其中人工占18%)。
2、分包工作期限
开始结束工作日期： 总日历工作天数为： 天。
2.1乙方应配合技术素质较高的员工，坚决按甲方所需要工期去完成，劳动力安排由乙方自配。
2.2乙方必须服从甲方所需工期，同时坚决听从甲方顺序的排列及关建议，按时完成。
3、质量标准
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量合格等级。乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。涉及到工期拖延甲方有权对乙方处于罚款处理，质量处罚按制订标准执行，乙方若由于自身原因产生停工或推翻合同，余下工程价款不予结算。
4、计价方式
旋喷桩实钻每米单价 。
旋喷桩空钻每米单价 。
5、付款方式：
双方约定支付方法为 旋喷桩完成时即付到总价的70%，底板完成时即付余款30%。
6、甲方义务
6.1向乙方提供下列生产、生活临时设施：施工用电接至二级配电箱施工用水根据施工要求环行多接口临时宿舍，其交验要求与保护责任为：交验资料双方签字认可要求乙方日常负责保护，甲方经常性复查，乙方损坏赔偿甲方
6.2 统筹安排、协调解决乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地
6.3 按本协议约定，向乙方支付劳动报酬
6.4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7、乙方义务
7.1对本协议分项包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，在确定 劳动关系 的工人必须认真审查，保证施工人员的文化素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁不得高于50周岁，劳务分包职工必须持本人身份证( 女职工 必须持计划生育证)，将其人员登记花名册(并注上身份证号码)上报于工程承包安全管理人员审查备案未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系自觉遵守法律法规及有关规章制度
7.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故
7.3 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况与现场其他单位协调配合，照顾全局
7.4 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作
7.5 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
7.6乙方将所需要的材料按计划提前进场负责堆放整齐，材料堆放必须符合标化规定特别是材料堆放和清理，否则按管理细则规定的情节轻重处于经济处罚。
7.7乙方必须服从甲方安全管理及教育，并在 责任书 上签字。乙方在施工中故意祸及他人的事故由乙方负责自行处理，甲方不承担任何责任及经济赔偿和补贴。
7.8 乙方职工必须严格遵守工地的一切规章制度，带好一班人，善于各方面管理和教育，若有违约按照章处理，甲方有权对乙方处于奖励及罚款。
8、安全施工与检查
8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
9、违约责任
9.1甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付 违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延误的乙方工作时间。甲方因自身原因延期交工时，每延误一日，应向乙方支付 元违约金
9.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工时，每延误一日，应向甲方支付 元违约金
(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付 元违约金
10、 合同终止
双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付作业的成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
12、本协议一式二份，甲乙双方各执一份
13、协议生效
甲 方： 乙 方：
委托代表人： 委托代表人：
订立时间： 年 月 日
高压旋喷桩施工合同范文三
劳务发包人(全称)： (以下简称甲方)
劳务承包人(全称)： (以下简称乙方)
双方同意根据《 民法典 》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，为明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任，经双方协商同意签订如下协议。
一、 工程概况：
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
二、 承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据：
2.1、承包方式：本工程高压旋喷桩甲方采取劳务分包的形式由乙方承包，即包工不包料、包安全、包质量、包文明施工，要求乙方承包队伍，主要工种必须要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
2.2、承包内容如下：
机械进出场安装、机械维修、挖砌浆池、拌制水泥浆、桩机就位、调整垂直度、钻孔、桩垂直度、及标高的控制、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因桩体施工质量不合格而采取的应急措施费。
2.3、合同形式：本合同采用 固定单价 合同形式，以下均按此形式理解
2.4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下：单价 元/m3 ，暂定工程量 m3。(按实结算)
2.5、工程量结算依据：高压旋喷桩的工程量按以下计算规则计算:高压旋喷桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高，计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积，以立方米计算。
2.6、本工程暂定总价 万元(大写人民币: 元整),待工程结束后按实结算。
三、 双方一般权利和义务：
3.1、发包人职责
3.1.1、提供合格的施工机械，施工前进行施工技术、质量、安全、文明施工的交底，施工过程中进行实时指导。
3.1.2、负责与上级部门的联系，为乙方顺利施工创造外部条件
3.1.3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施，吃饭由乙方自行解决。
3.1.4、提供必须的水、电用量(费用甲方负责)，保证道路的畅通和必要的施工场地。
3.1.5、负责对乙方施工过程中的尺寸、标高放线工作并及时提供施工图纸和机械的零配件。
3.2、承包人职责
3.2.1、乙方必须承担合同内容的全部工作，确保工程按时、保质完成。
3.2.2、乙方委派 为驻现场代表，全权负责根据工地文明施工要求管理好自有班组，组织现场施工。
3.2.3、在施工过程中，按甲方的要求做好施工记录，并交甲方统一汇总装订成册。
3.2.4、按照甲方要求组织人力及时进场，保证工程及时完成。
3.2.5、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担相应责任。
3.2.6、饮食由乙方解决，劳保用品由乙方解决。
3.2.7、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的建议不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、 嫖娼 等不得使用不满18周岁 未成年工 及55周岁以上老年工。
四、 协议工期(具体日期以开工、竣工报告为准)：
开工日期：
竣工日期：
协议工期总日历天数：
乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员，确保工程安全按时完成。因为劳动力不足或其他原因造成工程进度超时延期，除非承包人自身原因造成的工期延误因素按双方确认的日历天顺延外，则由乙方全额赔偿总包所罚款项。
五、 工程质量：
5.1、工程质量必须符合甲方和图纸的要求，质量等级为合格。
5.2若工程质量评定为不合格，由乙方负责返工修理直至合格，其返工的经济损失由乙方承担。
六、 付款方式：
七、质量 保证金
证为保协议的严肃性，本工程保证金为总劳务款的 %，待开挖完毕经验收符合质量要求，当天退还押金，若不符合本规定，按5.2条款处理。
八、 争议的解决方法：
双方协商解决双方协商不成按下列方式解决：
8.1、向 上海 仲裁委员会申请仲裁。
8.2、向人民法院提起 诉讼 。
九、附则：
9.1、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
9.2、本协议双方签字盖章后生效，工程尾款结清后终止。
十、合同附件
10.1、安全、文明施工协议
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法人代表 ： 法人代表：
年月日：
【第2份 】高压旋喷桩施工合同范本
高压旋喷桩施工合同范文发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，签订本合同。
一、 建设单位：
二、 工程名称：
三、 工程地址：
四、 工程内容： mm高压旋喷桩，乙方按设计图纸进行施工，甲方必须按设计图纸工程量结算给乙方。
五、 承包方式：由乙方包工、包质量、包安全施工、包工期的方式进行承包，如现场施工中因地质实际情况卵石密度高需要加外引孔设备，甲方自行承担其费用。结算单价为每米 元，空桩 米。
六、 工程部造价(概算)
七、 本工程所发生的税金，管理费由甲方承担，人工费、水电费、设备进退场费、转场费由乙方承担，工程所需用水甲方协调解决。
八、 工期暂定为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工止。实际开工期以双方现场管理代表签字为准。如遇下列情况按实际响应顺延：
1、 因修改设计面影响进度或增大原来工作量的
2、 因甲方不按合同规定支付工程款或由于甲方供应材料不足的
3、 因甲方未能按时、按质交付施工场地的
4、 因遇人力不能抗拒的大自然灾害的。
九、付款方式：
1、甲乙双方签订正式合同协议后，乙方机械设备到施工现场之后，甲方借支伍万元生活费，机械费给乙方，乙方应提供借据，此借支费用在工程款中扣除。
2、桩机每完成叁拾天的工程量时，甲方付款此叁拾天的工程量款的80%付给乙方(确认工程量7天内支付)
3、桩完成百分之百时，甲方按工程量价款的90%付给乙方，同时与乙方办好结算书手续。
4、高压旋喷桩完成之日起贰个月内甲方一次性付清全部余款给乙方。
十、双方责任：
甲方责任：
1、 办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前五天完成三通一平，同时向乙方提供施工图纸壹份，地质勘探报告壹份(其中包括竣工用图壹套)。排除地下障碍物(包括不可迁移的地下管线的安全防护工作，乙方不承担由此产生事故的责任)。
2、 开工前五天完成由甲、乙方和设计方参加的施工图会审。
3、 对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的叁天内会同设计方进行处理并监证。如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担。
4、 委派1名为现场代表，传达甲方、监理领导重要指示及要求，供应水泥材料，与甲方(总公司)沟通协调工作。组织对工程竣工验收。
5、 提供满足基础施工需要的场地给乙方施工，以免造成陷机、桩移位等影响成桩质量现象。
6、 提供临时宿舍给乙方施工人员工提供可供乙方搭建临时宿舍的场地。 乙方责任：
7、 收到设计图后，在开工前叁天内完成施工图会审，提供设备进场计划送甲方。
8、 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。乙方应密切注意地下管线和四周房屋安全，如发生险情应立刻停止施工，并通知甲方做好排险措施。
9、 委派2名现场技术管理代表，负责施工期间的施工质量、进度、安全等问题。
10、 做好施工原始记录。每施工25天向甲方报送工程量报表。
11、 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。
十一、违约责任
1、 甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形期损失由甲方承担，工期顺延。
(1)不按期交出满足施工条件地场地。
(2)因图纸变更未及时送达乙方
(3)未按计划提供材料、或向乙方交验收时发现质量问题需要更换而影响施工进度
(4)不按期支付工程款
(5)因工程设施变更，使已完成的工程拆改
(6)逾期组织验收
(7)其他甲方原因造成的。
2、 乙方因质量、安全原因造成的损失由乙方承担相应的经济责任。
十二、1、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强施工队伍的管理，遵守并执行治安、安全、文明施工等规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济责任均由乙方负责。
2、试桩需要有甲方人员和监理到场。
3、每天的施工记录监理和甲方签字。
4、乙方在施工过程中，如果出现桩长达不到设计桩长，或者桩由于直接持力于地下障碍而造成飘桩的情况时，应及时汇报甲方、建设单位及现场监理，并会同建设单位、甲方、设计、监理等有关部门进行解决，由此产生的工程费用由甲方承担。
本合同未尽事宜，由双方另行友好协商。
十三、争议解决方式
发生纠纷协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。
第十四条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，并结清款项后失效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方扫贰份。甲乙双方须对本合同内容保密，不对外泄露。
甲 方： 乙 方：
单位名称： 签约人：
签 约 人： 地 址：
地 址：
身份证： 身份证：
年 月 日 年 月 日
高压旋喷桩施工合同范文，尽在酷猫写作。
【第3份 】高压旋喷桩施工合同通用版
高压旋喷是高压喷射注浆法的一种。高压旋喷桩施工合同怎么写呢以下是在华律网小编为大家整理的高压旋喷桩施工合同范文，感谢您的欣赏。 高压旋喷桩施工合同范文一 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，签订本合同。
一、 建设单位：
二、 工程名称：
三、 工程地址：
四、 工程内容： 高压旋喷桩，乙方按设计图纸进行施工，甲方必须按设计图纸工程量结算给乙方。
五、 承包方式：由乙方包工、包质量、包安全施工、包工期的方式进行承包，如现场施工中因地质实际情况卵石密度高需要加外引孔设备，甲方自行承担其费用。结算单价为每米 元，空桩 米。
六、 工程部造价(概算)
七、 本工程所发生的税金，管理费由甲方承担，人工费、水电费、设备进退场费、转场费由乙方承担，工程所需用水甲方协调解决。
八、 工期暂定为 天，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工止。实际开工期以双方现场管理代表签字为准。如遇下列情况按实际响应顺延：
1、 因修改设计面影响进度或增大原来工作量的
2、 因甲方不按合同规定支付工程款或由于甲方供应材料不足的
3、 因甲方未能按时、按质交付施工场地的
4、 因遇人力不能抗拒的大自然灾害的。
九、付款方式：
1、甲乙双方签订正式合同协议后，乙方机械设备到施工现场之后，甲方借支伍万元生活费，机械费给乙方，乙方应提供借据，此借支费用在工程款中扣除。
2、桩机每完成叁拾天的工程量时，甲方付款此叁拾天的工程量款的80%付给乙方(确认工程量7天内支付)
3、桩完成百分之百时，甲方按工程量价款的90%付给乙方，同时与乙方办好结算书手续。
4、高压旋喷桩完成之日起贰个月内甲方一次性付清全部余款给乙方。
十、双方责任： 甲方责任：
1、 办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前五天完成三通一平，同时向乙方提供施工图纸壹份，地质勘探报告壹份(其中包括竣工用图壹套)。排除地下障碍物(包括不可迁移的地下管线的安全防护工作，乙方不承担由此产生事故的责任)。
2、 开工前五天完成由甲、乙方和设计方参加的施工图会审。
3、 对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的叁天内会同设计方进行处理并监证。如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担。
4、 委派1名为现场代表，传达甲方、监理领导重要指示及要求，供应水泥材料，与甲方(总公司)沟通协调工作。组织对工程竣工验收。
5、 提供满足基础施工需要的场地给乙方施工，以免造成陷机、桩移位等影响成桩质量现象。
6、 提供临时宿舍给乙方施工人员工提供可供乙方搭建临时宿舍的场地。 乙方责任：
7、 收到设计图后，在开工前叁天内完成施工图会审，提供设备进场计划送甲方。
8、 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。乙方应密切注意地下管线和四周房屋安全，如发生险情应立刻停止施工，并通知甲方做好排险措施。
9、 委派2名现场技术管理代表，负责施工期间的施工质量、进度、安全等问题。
10、 做好施工原始记录。每施工25天向甲方报送工程量报表。 1
1、 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。 十
一、违约责任
1、 甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形期损失由甲方承担，工期顺延。
(1)不按期交出满足施工条件地场地。
(2)因图纸变更未及时送达乙方
(3)未按计划提供材料、或向乙方交验收时发现质量问题需要更换而影响施工进度
(4)不按期支付工程款
(5)因工程设施变更，使已完成的工程拆改
(6)逾期组织验收
(7)其他甲方原因造成的。
2、 乙方因质量、安全原因造成的损失由乙方承担相应的经济责任。 十
二、
1、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强施工队伍的管理，遵守并执行治安、安全、文明施工等规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济责任均由乙方负责。
2、试桩需要有甲方人员和监理到场。
3、每天的施工记录监理和甲方签字。
4、乙方在施工过程中，如果出现桩长达不到设计桩长，或者桩由于直接持力于地下障碍而造成飘桩的情况时，应及时汇报甲方、建设单位及现场监理，并会同建设单位、甲方、设计、监理等有关部门进行解决，由此产生的工程费用由甲方承担。 本合同未尽事宜，由双方另行友好协商。 十
三、争议解决方式 发生纠纷协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。 第十四条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，并结清款项后失效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方扫贰份。甲乙双方须对本合同内容保密，不对外泄露。 甲 方： 乙 方： 单位名称： 签约人： 签 约 人： 地 址： 地 址： 身份证： 身份证：________年____月____日________年____月____日 高压旋喷桩施工合同范文二 甲方： (以下称为甲方) 乙方： (以下称为乙方) 《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方各自责任确保工程质量，如期完成工程任务、创建文明工地、安全生产的目的，双方就 高压旋喷桩 劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。
1、分项工作对象及内容 工程名称： 工程地点： 工程范围： 分包形式： 提供分包内容：
(1)、施工内容：按设计要求开挖工作面、放线、引孔、钻孔、机械及人工提供完成设计图纸要求的所有材料
(2)、除二级配电箱外所有施工现场用电设施除自来水主管外的所有用水设施
(3)、材料送检试验资料砼试块制作、施工记录、隐蔽资料，按施工合格要求的工程资料一式二份
(4)、开具分包价款增值税发票(可正式普通材料发票代，其中人工占18%)。
2、分包工作期限 开始结束工作日期： 总日历工作天数为： 天。
2.1乙方应配合技术素质较高的员工，坚决按甲方所需要工期去完成，劳动力安排由乙方自配。
2.2乙方必须服从甲方所需工期，同时坚决听从甲方顺序的排列及关建议，按时完成。
3、质量标准 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量合格等级。乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。涉及到工期拖延甲方有权对乙方处于罚款处理，质量处罚按制订标准执行，乙方若由于自身原因产生停工或推翻合同，余下工程价款不予结算。
4、计价方式 旋喷桩实钻每米单价 。 旋喷桩空钻每米单价 。
5、付款方式： 双方约定支付方法为 旋喷桩完成时即付到总价的70%，底板完成时即付余款30%。
6、甲方义务
6.1向乙方提供下列生产、生活临时设施：施工用电接至二级配电箱施工用水根据施工要求环行多接口临时宿舍，其交验要求与保护责任为：交验资料双方签字认可要求乙方日常负责保护，甲方经常性复查，乙方损坏赔偿甲方
6.2 统筹安排、协调解决乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地
6.3 按本协议约定，向乙方支付劳动报酬
6.4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7、乙方义务
7.1对本协议分项包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，在确定劳动关系的工人必须认真审查，保证施工人员的文化素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁不得高于50周岁，劳务分包职工必须持本人身份证(女职工必须持计划生育证)，将其人员登记花名册(并注上身份证号码)上报于工程承包安全管理人员审查备案未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系自觉遵守法律法规及有关规章制度
7.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故
7.3 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况与现场其他单位协调配合，照顾全局
7.4 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责____区的治安保卫工作
7.5 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
7.6乙方将所需要的材料按计划提前进场负责堆放整齐，材料堆放必须符合标化规定特别是材料堆放和清理，否则按管理细则规定的情节轻重处于经济处罚。
7.7乙方必须服从甲方安全管理及教育，并在责任书上签字。乙方在施工中故意祸及他人的事故由乙方负责自行处理，甲方不承担任何责任及经济赔偿和补贴。
7.8 乙方职工必须严格遵守工地的一切规章制度，带好一班人，善于各方面管理和教育，若有违约按照章处理，甲方有权对乙方处于奖励及罚款。
8、安全施工与检查
8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
9、违约责任
9.1甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延误的乙方工作时间。甲方因自身原因延期交工时，每延误____日，应向乙方支付 元违约金
9.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工时，每延误____日，应向甲方支付 元违约金
(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付 元违约金
10、合同终止 双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付作业的成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。 1
2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份 1
3、协议生效 甲 方： 乙 方： 委托代表人： 委托代表人： 订立时间：________年____月____日 高压旋喷桩施工合同范文三 劳务发包人(全称)： (以下简称甲方) 劳务承包人(全称)： (以下简称乙方) 双方同意根据《民法典》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，为明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任，经双方协商同意签订如下协议。
一、 工程概况：
1.
1、工程名称：
1.
2、工程地点：
二、 承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据：
2.
1、承包方式：本工程高压旋喷桩甲方采取劳务分包的形式由乙方承包，即包工不包料、包安全、包质量、包文明施工，要求乙方承包队伍，主要工种必须要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
2.
2、承包内容如下： 机械进出场安装、机械维修、挖砌浆池、拌制水泥浆、桩机就位、调整垂直度、钻孔、桩垂直度、及标高的控制、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因桩体施工质量不合格而采取的应急措施费。
2.
3、合同形式：本合同采用 固定单价 合同形式，以下均按此形式理解
2.
4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下：单价 元3 ，暂定工程量 3。(按实结算)
2.
5、工程量结算依据：高压旋喷桩的工程量按以下计算规则计算:高压旋喷桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高，计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积，以立方米计算。
2.
6、本工程暂定总价 万元(大写人民币: 元整),待工程结束后按实结算。
三、 双方一般权利和义务：
3.
1、发包人职责
3.
1.
1、提供合格的施工机械，施工前进行施工技术、质量、安全、文明施工的交底，施工过程中进行实时指导。
3.
1.
2、负责与上级部门的联系，为乙方顺利施工创造外部条件
3.
1.
3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施，吃饭由乙方自行解决。
3.
1.
4、提供必须的水、电用量(费用甲方负责)，保证道路的畅通和必要的施工场地。
3.
1.
5、负责对乙方施工过程中的尺寸、标高放线工作并及时提供施工图纸和机械的零配件。
3.
2、承包人职责
3.
2.
1、乙方必须承担合同内容的全部工作，确保工程按时、保质完成。
3.
2.
2、乙方委派 为驻现场代表，全权负责根据工地文明施工要求管理好自有班组，组织现场施工。
3.
2.
3、在施工过程中，按甲方的要求做好施工记录，并交甲方统一汇总装订成册。
3.
2.
4、按照甲方要求组织人力及时进场，保证工程及时完成。
3.
2.
5、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担相应责任。
3.
2.
6、饮食由乙方解决，劳保用品由乙方解决。
3.
2.
7、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的建议不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、、嫖娼等不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工。
四、 协议工期(具体日期以开工、竣工报告为准)： 开工日期： 竣工日期： 协议工期总日历天数： 乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员，确保工程安全按时完成。因为劳动力不足或其他原因造成工程进度超时延期，除非承包人自身原因造成的工期延误因素按双方确认的日历天顺延外，则由乙方全额赔偿总包所罚款项。
五、 工程质量：
5.
1、工程质量必须符合甲方和图纸的要求，质量等级为合格。
5.2若工程质量评定为不合格，由乙方负责返工修理直至合格，其返工的经济损失由乙方承担。
六、 付款方式：
七、质量保证金 证为保协议的严肃性，本工程保证金为总劳务款的 %，待开挖完毕经验收符合质量要求，当天退还押金，若不符合本规定，按
5.2条款处理。
八、 争议的解决方法： 双方协商解决双方协商不成按下列方式解决：
8.
1、向上海仲裁委员会申请仲裁。
8.
2、向人民法院提起诉讼。
九、附则：
9.
1、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
9.
2、本协议双方签字盖章后生效，工程尾款结清后终止。
十、合同附件
10.
1、安全、文明施工协议 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法人代表： 法人代表：________年____月____日：
返
